SESIÓN ORDINARIA 1/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
En la Villa de Melgar de Fernamental, a siete de febrero de dos mil siete, siendo las veinte horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Roberto Arroyo Varona, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, , D. Justino Zarzosa París y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste pero excusa su ausencia D. José Antonio del Olmo Fernández, no asiste ni excusa su ausencia Dª Mª del Carmen Bilbao León.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 15/2006 de catorce de diciembre de 2006 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones de los presentes en aquella sesión y la abstención de D. Luis Cuesta Moisén y D. Claudio Gutiérrez del Olmo que no asistieron a la misma.
2.- DACIÓN DE CUENTAS: La Sra. Alcaldesa da cuentas de los Decretos 62 a 68 de 2006 así como 1 de 2007 (delegación en concejal para comisión, aceptación de subvención, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos, renovación cuentas de crédito, concesión licencia urbanística, iniciación expediente sancionador, comparecencia en contencioso-administrativo) así como actas de la Junta de Gobierno Local 9/06 y 1/07.
3.- APERTURA CUENTA CORRIENTE EN CORREOS: Dada la circular remitida por el Servicio de Correos con fecha 15/01/06 y número de entrada 56 es necesario cambiar el sistema de pago que estaba vigente, existen dos opciones: pago al contado o apertura de una cuenta postal, dado lo complicado que resultaría disponer del efectivo suficiente en caja para que el personal del Ayuntamiento abonara dichas cantidades diariamente; por lo que, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Tramitar la apertura de una cuenta para proceder al reintegro de los servicios que se presten.
Asimismo acordar que la disposición de la cuenta sea por cuenta de los tres claveros:
ALCALDESA: Montserrat Aparicio Aguayo.
TESORERO: Joaquín Francés Pérez.
INTERVENTOR EN FUNCIONES: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
Por último, habilitar a la Sra. Alcaldesa Dª Montserrat Aparicio Aguayo para la firma de cualquier acto que se derive de la formalización de dicha cuenta.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA: Dado que desde la Mancomunidad Odra-Pisuerga se está tramitando expediente de modificación de sus Estatutos y que este Municipio se encuentra adherido a la misma, la Sra. Alcaldesa, con el visto bueno de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar modificación del Artículo Tres. Uno de los Estatutos, de tal forma que quede redactado de la siguiente forma:
“Constituyen fines de la Mancomunidad:
La prestación del servicio de recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, de residuos sólidos urbanos.
La realización de obras o servicios que sean adecuados a la maquinaria de que en cada momento disponga la Mancomunidad.
Igualmente asumirá actividades turísticas, culturales, sociales y deportivas.”
Modificar el artículo veinte: La modificación de Estatutos se acomodará al procedimiento simple previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
5.- SOLICITUD INCREMENTO SALARIAL: Vista la solicitud presentada por D. M. Á. G. G. con fecha 15/12/06 y número de entrada 1.426, leído el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Incrementar el plus por disponibilidad del solicitante en treinta euros mensuales.
El Sr. Zarzosa París pregunta cuánto había solicitado el interesado. La Sra. Alcaldesa informa que solicitó 120 euros.
El Sr. Zarzosa señala que estas modificaciones no le parecen objetivas por cuanto no son iguales para todo el mundo ni tampoco se aplica el mismo criterio para todos por eso señala que lo más conveniente sería aprobar un convenio colectivo.
La Sra. Alcaldesa le explica que los trabajadores no han presentado en el Ayuntamiento un borrador de convenio para negociar con él. El Sr. Zarzosa señala que ese borrador también puede presentarlo la empresa previo estudio de los distintos puestos de trabajo.
El Sr. Cuesta Moisén pregunta si en el Convenio de Obras existe ese plus de disponibilidad. La Sra. Alcaldesa explica que no, que es un plus que el Ayuntamiento, desde hace mucho tiempo, viene otorgando a mayores por cuanto cabe esta posibilidad y consideran que el solicitante tiene más responsabilidad que el resto por el puesto que desempeña y que ha demostrado estar disponible incluso cuando no le corresponde efectuar las guardias rotativas y porque además resulta tremendamente resolutivo al dar solución efectiva a los problemas que surgen cuando es llamado. En cuanto a lo de que desde la Junta de Gobierno presente un borrador de convenio, la Sra. Alcaldesa señala que esa es la opinión que los Sres. Concejales presentes del grupo socialista y del grupo comunero están manifestando y es totalmente respetable pero no se comparte. Añade que hace muchos años ya hubo un conato de negociación colectiva y fueron los trabajadores quienes no se pusieron de acuerdo. El Sr. Zarzosa contesta que en aquella época él era Delegado y los trabajadores sí se pusieron de acuerdo pero coincidió cuando se congeló el sueldo a los funcionarios y se aplicó la misma medida a los laborales, por eso el convenio no fructificó.
La Sra. Alcaldesa quiere que quede claro que este Ayuntamiento no se opone a estudiar una propuesta elevada por los trabajadores, si la misma llega será estudiada y se negociará en la medida de las posibilidades reales del Ayuntamiento pero no se iniciará la redacción del mismo desde la Junta de Gobierno.
El Sr. Cuesta pregunta si en el Ayuntamiento existe Delegado sindical. La Sra. Alcaldesa le contesta que sí. El Sr. Cuesta señala que entonces el equipo de gobierno podría hablar con él para proponer un convenio. La Sra. Alcaldesa le señala de nuevo que la Junta no tomará la iniciativa, pero que está dispuesta a negociar si los trabajadores lo traen.
El Sr. Zarzosa apunta que podría negarse a negociar individual. La Sra. Alcaldesa le contesta que no tiene por qué negarse, que si un trabajador presenta una solicitud por escrito habrá que estudiarla y finalmente proponer la adopción de un acuerdo en los términos que se estimen oportunos.
El Sr. Cuesta señala que es imprescindible la redacción de un convenio porque existe un tira y afloja que no es racional. La Sra. Alcaldesa le contesta que se les aplica el convenio de Construcción y Obras Públicas que es el que les resulta más favorable. No obstante, si quieren otro pueden presentarlo. El Sr. Cuesta señala que tiene entendido que ya se propuso uno y no se llegó a aprobar. La Sra. Alcaldesa contesta que mientras ella ha ocupado la Alcaldía no se ha propuesto ninguno.
Finalmente los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por mayoría absoluta de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de D. Luis Cuesta Moisén y D. Justino Zarzosa París.
6.- ORTORGAMIENTO DE PODERES Y NOMBRAMIENTO DE ABOGADO Y PROCURADOR PARA COMPARECER EN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
Con fecha 11/12/06 y número de entrada 1.364 se recibe en las oficinas Municipales acuse de recibo sobre recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. J. A. P. G., D. F. L. C. G., D. D. C. G., D. J. A. E. N., Dª A. I. L. G., Dª O. M. S., D. A. J. A. R., D. M. S. S. M. y D. S. A. R. contra acuerdo plenario adoptado el catorce de agosto de dos mil seis sobre Proyecto de Actuación Polígono Industrial El Parralejo-Separata Movimiento de Tierras y Expropiación.
Para comparecer en dicho procedimiento por parte de esta Alcaldía se procedió a decretar (Decreto 01/07) comparecer en el procedimiento ordinario 0000311/2006 con número de identificación único 09059 3 2006 0101297 y nombrar Abogado y Procurador para las actuaciones que hasta el momento se derivaran de la comparecencia.
Dada la cuantía del acuerdo impugnado, empero, debe ser el Pleno del Ayuntamiento quien otorgue poderes y nombre Abogado para la defensa y Procurador para la representación en dicho proceso; por ello, se eleva al Pleno, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Comparecer en el procedimiento ordinario 0000311/2006 con número de identificación único 09059 3 2006 0101297.
SEGUNDO: Encomendar la defensa de los intereses del Ayuntamiento en el recurso citado a los servicios jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos dado que tienen experiencia en la defensa de recursos similares y no supone coste económico para el Ayuntamiento.
Encomendar la representación al Procurador Colegiado en Burgos D. César Gutiérrez Moliner.
TERCERO: Habilitar a la Sra. Alcaldesa Dª Montserrat Aparicio Aguayo para la firma de todas las actuaciones (otorgamiento de poderes, elevación a escritura pública, etc) que de este acuerdo se deriven.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Burgos así como a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.
D. Justino Zarzosa París y D. Luis Cuesta Moisén señalan que se abstienen. La Sra. Alcaldesa explica que esas personas han procedido recientemente a presentar propuesta de justiprecio por seiscientos mil euros la hectárea pero no obstante existe un contencioso y hay que comparecer. La Sra. Alcaldesa pregunta a los Concejales que si se abstienen porque consideran que el Ayuntamiento no debe defenderse.
El Sr. Zarzosa señala que se abstiene porque ya fue excluido del Consorcio al nombrar representantes en él no teniendo representación su grupo político. La Sra. Alcaldesa le explica que se permitió que la oposición escogiera a quien querían que les representara y que se designó a un miembro de Tierra Comunera que se presentó voluntariamente. Además, la Sra. Alcaldesa señala que esta demanda no tiene que ver con el Consorcio, que las costas para la parte que pierda si es que llegan a imponerse pueden alcanzar los 600.000 euros y hay que personarse y pregunta si es que no quieren defender al Ayuntamiento.
El Sr. Zarzosa señala que al abstenerse le da potestad para hacer lo que estime conveniente.
La Sra. Alcaldesa señala que le parece que esa actitud es de una dejación de funciones y de una irresponsabilidad manifiesta.
El Sr. Moisén señala que él se abstiene porque no le han gustado las formas que ha tenido el Ayuntamiento al poner panfletos en los bares para decir que no se contratara a esos Señores. La Sra. Alcaldesa replica que lo que ha difundido el Ayuntamiento no han sido panfletos sino Edictos, siendo éste el trámite adecuado para comunicarse con los vecinos, donde se señalaba, y se traerá al próximo Pleno, que se les convocaba a una reunión informativa sobre lo acaecido y en la misma se les explicó que quien no estuviera conforme con el justiprecio podía reclamar justificadamente lo que considerara conveniente pero que contrataran a personas cualificadas, máxime cuando la captación de clientes no está permitida en el Estatuto de la Abogacía.
El Sr. Cuesta Moisén señala que se ha equivocado y que no donde dijo panfletos debe decir Edicto, afirma que cada uno tienes derecho a defenderse. La Sra. Alcaldesa le contesta que ese derecho no se le niega a nadie que el tema era distinto por cuanto distintos afectados vinieron al Ayuntamiento presentando la carta que habían recibido de esos abogados y al Ayuntamiento le extraño justamente porque un abogado no puede ejercer la captación de clientes.
Finalmente la propuesta de acuerdo es aprobada en sus propios términos con la mayoría absoluta de los cinco miembros del grupo popular y las abstenciones de D. Luis Cuesta Moisén y D. Justino Zarzosa París.
7.- ACEPTACIÓN CESIÓN BIENES DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO: Con el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: La Sra. Alcaldesa propone la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.
Los Sres. Concejales acuerdan, por unanimidad, la inclusión de este asunto en el orden del día.
SEGUNDO: Teniendo en cuenta que con fecha 29/01/07 se recibe en las oficinas municipales oficio procedente de Confederación Hidrográfica del Duero por la que se comunica la concesión sobre los inmuebles: almacén vivienda en el pago de Carrecalzada en el municipio de Melgar de Fernamental y caseta refugio junto a la Exclusa 14 en San Llorente de la Vega (Melgar de Fernamental) ambos junto al Canal de Castilla con destino a actuaciones dentro del Plan de Actuación de Ocio y Turismo en el Canal de Castilla,
Y que dicha concesión está condicionada a la aceptación del contenido de la resolución adjunta se eleva al Pleno la adopción siguiente acuerdo:
Aceptar la concesión referida aceptando íntegramente las condiciones establecidas en la Resolución de 12 de enero de 2007 suscrita por el Presidente de Confederación Hidrográfica del Duero y que son las siguientes:
1. Ámbito de aplicación: Los bienes de dominio público a que se refiere el presente condicionado son un almacén-vivienda situado en el pago de Carrecalzada y una caseta refugio junto a la esclusa 14 del Canal de castilla situados ambos en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), cuyo uso no es preciso temporalmente para el servicio directo de las actividades de la Confederación Hidrográfica del Duero.
2. Titularidad de los bienes: Los inmuebles objeto de la concesión conservarán su calificación jurídica originaria, esto es, bienes de dominio público de titularidad estatal administrados por la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que pueda concertarse ningún tipo de cesión de dominio sobre los mismos.
3. Utilización de los bienes: Las presentes condiciones se refieren al uso por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) de un almacén-vivienda en el pago de Carrecalzada y una caseta refugio junto a la esclusa 14 del Canal de Castilla, situados ambos en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), con destino a actuaciones dentro del Plan de Actuación de Ocio y Turismo en el Canal de Castilla.
4. Plazo: La concesión se otorgará por un plazo de veinte años.
5. Régimen económico: La concesión se otorga a título gratuito dado el fin social y cultural al que se van a destinar los inmuebles.
6. Gastos de conservación y mantenimiento, tributos y demás cargas: Los almacenes se mantendrán en perfecto estado de conservación, de acuerdo con las directrices que fije la Confederación Hidrográfica del Duero.
i. Serán de cuenta del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) los gastos de conservación y mantenimiento, los impuestos (en particular el I.B.I.), tasas y demás tributos, así como las cargas tanto de origen estatal, autonómico o local que graven tanto el bien cedido como las obras realizadas.
ii. Las obras de acondicionamiento de los inmuebles para su utilización temporal, se llevarán a cabo previa aprobación por la Confederación Hidrográfica del Duero.
7. Licencias y permisos: La concesión no exime al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) de la obligación de solicitar de otras Administraciones, las licencias o autorizaciones necesarias par ala realización del objeto de la misma.
8. Responsabilidad: El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) será responsable de cuantos daños y perjuicios propios o a terceros puedan ocasionarse, así como en el dominio público o privado como consecuencia de las obras que realice y de las acciones que lleve a cabo, quedando obligado a su indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementaria que estimen necesaria para su reparación.
9. Garantía: El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) está obligado a concertar una póliza de seguro multirriesgo que responda de los daños causados en los inmuebles.
10. Facultad de inspección: La Confederación Hidrográfica del Duero ejercerá las facultades de control, vigilancia e inspección de los bienes objeto de la concesión para garantizar que la ocupación de los mismos y las obras que se ejecuten se ajusten a los términos en ella establecidos.
11. Rescate anticipado: El rescate anticipado de la concesión antes de la finalización del plazo, motivado por la necesidad de recuperar los bienes para el cumplimiento de los fines del Estado, obligará a la Confederación Hidrográfica del Duero a indemnizar al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) por el importe del perjuicio causado por la extinción anticipada.
12. Revisión de la concesión: La concesión podrá ser revisada:
a. Cuando de forma comprobada se hayan modificado las condiciones previas y/o esenciales para el otorgamiento o las circunstancias de hecho existentes en ese momento.
b. En los casos de fuerza mayor.
c. Cuando lo exija la legislación vigente.
d. En todo caso se revisarán una vez transcurrido la mitad del plazo de su otorgamiento.
13. Causas de extinción: La concesión se extinguirá por alguna de las causas previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
14. Reversión: La extinción de la concesión por cualquiera de estas causas, producirá la reversión total y completa de los bienes a la Confederación Hidrográfica del Duero, sin derecho a indemnización alguna al usuario. En el caso de extinción por rescate anticipado la reversión se producirá en los términos previstos en la cláusula undécima.
TERCERO: Habilitar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cualquier documento que se derive del presente expediente.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
8.- ACEPTACIÓN OBRA PLAN DE AGUAS 2007: Con el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: La Sra. Alcaldesa propone la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, dado que se recibió en las oficinas municipales con posterioridad a la celebración de la misma y teniendo en cuenta que el acuerdo debe ser adoptado antes del uno de marzo sin que se prevea celebración de pleno ordinario en dicho período, y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la inclusión de este asunto en el orden del día.
SEGUNDO: Aceptar la obra 51/0 de abastecimiento de agua en Melgar de Fernamental, incluidas en el Plan Provincial de Aguas 2007 de la anualidad 2006.
Poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial el compromiso formal y expreso de consignar en los Presupuestos la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 €) correspondiente a la aportación municipal a la inversión.
En cuanto a la contratación de las obras:
SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial la DELEGACIÓN para la contratación de las obras de referencia (art. 33.2 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril), habida cuenta de que se da la siguiente circunstancia: en el Ayuntamiento se dispone de medios personales suficientes como para redactar los oportunos pliegos que rijan la adjudicación de la citada obra y se considera que no ejecutar esta labor directamente supondría, innecesariamente, una acumulación de trabajo en las dependencias provinciales
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
9.- ACEPTACIÓN OBRAS FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2007: Con el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: La Sra. Alcaldesa propone la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, dado que se recibió en las oficinas municipales con posterioridad a la celebración de la misma y teniendo en cuenta que el acuerdo debe ser adoptado antes del uno de marzo sin que se prevea celebración de pleno ordinario en dicho período, y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la inclusión de este acuerdo en el orden del día.
SEGUNDO: Aceptar la obra 71/0 de Polígono Industrial 1ª fase zona Camino Lantadilla y Crtra. Castrojeriz en Melgar de Fernamental, incluidas en el Fondo de Cooperación Local para 2007.
Poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial el compromiso formal y expreso de consignar en los Presupuestos la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS EUROS (8.700 €) correspondiente a la aportación municipal a la inversión.
En cuanto a la contratación de las obras:
SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial la DELEGACIÓN para la contratación de las obras de referencia (art. 33.2 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril), habida cuenta de que se da la siguiente circunstancia: en el Ayuntamiento se dispone de medios personales suficientes como para redactar los oportunos pliegos que rijan la adjudicación de la citada obra y se considera que no ejecutar esta labor directamente supondría, innecesariamente, una acumulación de trabajo en las dependencias provinciales.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
10.- AGRADECIMIENTO: Con fecha 5 de enero de 2007 se presentó en las oficinas municipales un escrito por parte de las Asociaciones y Entidades organizadoras del “Belén Viviente” en el que agradecen al Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental y muy especialmente a los trabajadores municipales su inestimable colaboración así como el esfuerzo invertido para el desarrollo del Belén, por ello desde esta Alcaldía se eleva este agradecimiento al Pleno para que pueda constar de forma efectiva, felicitando tanto a dichas Asociaciones y Entidades como efectivamente a los trabajadores del ayuntamiento que coadyuvaron en la ejecución de dicho evento por cuanto son estas las actuaciones que representan gráficamente una comunidad municipal, actividades de los vecinos para los vecinos, todo un ejemplo a seguir que esperamos se mantenga en el tiempo y llegue a convertirse en algo más que una tradición. Gracias a todos.
Todos los presentes manifiestan este agradecimiento.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
11.1.- El Sr. Cuesta Moisén señala que le gustaría que el Ayuntamiento informara por escrito domicilio a domicilio dónde depositar el material sólido porque hay quien no lo sabe y lo arroja donde no debe. La Sra. Alcaldesa señala que hay edictos que señalan qué recoge el punto limpio y qué no pero que no obstante la idea le parece estupenda y aprovechando que iban a enviar unos para explicar cómo utilizar los nuevos de papel y plástico pueden incluir esta información. La Sra. Alcaldesa informa de que el viernes se celebrará una reunión del Consorcio de Tratamiento de Residuos para tratar el tema de habilitación de escombreras, también se dijo que quizá fuera conveniente hacer charlas informativas por los pueblos pero finalmente se creyó que la afluencia a este tipo de actos no es tan exitosa como debiera.
La Concejal Mª Asunción del Hierro señala que lo que ha podido comprobar es que los nuevos contenedores deberán estar ubicados en sitios donde el camión tenga buena accesibilidad porque es de unas dimensiones considerables.
11.2.- El Sr. Cuesta Moisén señala que no entiende por qué sigue habiendo tantos morosos, la Sra. Alcaldesa informa de que ha examinado la lista y ha podido comprobar que algunos de ellos se encuentra ahí por cuanto debe someterse a un procedimiento de compensación por las deudas que el Ayuntamiento tiene con ellos, después existen otros que realmente tienen cantidades pequeñas y que corresponden a últimas licencias concedidas, no obstante señala que se volverá a practicar notificación de deuda y posteriormente si no liquidan sus deudas se llevará a cobro en vía ejecutiva.
11.3.- El Sr. Cuesta Moisén señala que el cuatro de octubre del año pasado la Alcaldesa dijo que convocaría la Comisión de Obras pertinente para tratar el tema de las bodegas. La Sra. Alcaldesa señala que es cierto que ha estado muy ocupada pero que no obstante hablará con el Sr. Arquitecto Municipal para prepararla y poder convocarles.
11.4.- El Sr. Zarzosa París pregunta por qué no se cuelgan ya actas en la web o lleva tanto retraso. La Sra. Alcaldesa le informa de que las actas no se cuelgan hasta que no han sido aprobadas en la siguiente sesión y teniendo en cuenta que en enero no hubo pleno, el acta de diciembre ha sido aprobada en esta sesión por eso se procederá a colgarla una vez efectuado dicho trámite.
11.5.- El Sr. Zarzosa pregunta si al final se creara el foro en la página web para así no desvirtuar el libro de visitas y que éste cumpla su verdadera función. El Sr. Arroyo Varona señala que la página está diseñada de tal forma que esto sería posible pero muy costoso, exigiría una persona que se dedicara exclusivamente a ser moderador, proponer temas en el debate, controlar que no se manifiesten opiniones ofensivas etcétera. La Sra. Alcaldesa señala que la plantilla municipal no cuenta con medios suficientes ni existen recursos económicos disponibles como para adquirirlos y que de hecho, debemos estar agradecidos al responsable del Telecentro que de forma desinteresada se ocupa de actualizar la página y trabajar en ella aún sin ser su cometido.
11.6.- El Sr. Zarzosa pregunta si ha existido alguna reunión con Confederación Hidrográfica del Duero. La Sra. Alcaldesa le contesta que sí pero a nivel Diputación, no obstante aprovechando su presencia en ella como Diputada aprovechó para tratar los temas pendientes como si existe consorcio o no en las laderas de pinos que determinadas empresas están dispuestas a sanear sin coste económico para el Ayuntamiento, si se prevé que la subasta de 2005 que nunca fue convocada (por cuanto ahora se ha recibido el dinero de la subasta de 2004) se convocará en breve, que plan de explotación han diseñado para el vivero, qué ocurre con la concesión de abastecimiento de agua y lo excesivo de la exigencia del diseño de un estudio hidrológico-hidráulico del cauce del Río Pisuerga en el que se incluyan las crecidas del Río 500 años atrás, pues bien, siguen sin dar respuestas a todas estas preguntas.
11.7.- El Sr. Zarzosa pregunta si han hablado con Retevisión para poder sintonizar La Sexta. La Sra. Alcaldesa le responde que sí y que económicamente era viable pero que existe un problema, según ha sido informada, con el repetidor que existe en Villadiego y que toda esta zona tiene problemas para poder ver esas cadenas.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las veintiuna horas treinta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a siete de febrero de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
En la Villa de Melgar de Fernamental, a quince de febrero de dos mil siete, siendo las veinte horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Roberto Arroyo Varona, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. José Antonio del Olmo Fernández, Dª Mª del Carmen Bilbao León. y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste ni excusa su ausencia D. Justino Zarzosa París.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 1/2006 de siete de febrero de 2007 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones
2.- DACIÓN DE CUENTAS: Se les hace entrega en la sesión de los Decretos número 2, 3 y 4 (sobre reconocimiento de obligaciones y orden de pagos los dos primeros y sobre concesión de licencia ambiental y urbanística el último). Se señala que al Concejal que no se encuentra presente se le remitirán a su domicilio.
3.-RESOLUCIÓN DE HOJAS DE APRECIO PRESENTADAS POR PROPIETARIOS AFECTADOS: Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el Informe favorable de Secretaría la Sra. Alcaldesa se dispone a explicar la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, previamente consulta si alguno de los miembros de la oposición han asistido a consultar el expediente dado que no asistieron a la Comisión de Hacienda, los Sres. Concejales afectados manifiestan no haber consultado previamente el expediente. La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura al informe técnico redactado al efecto de informar sobre la resolución de las hojas aprecio. Posteriormente la Sra. Alcaldesa procede a elevar al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
3.1.- Aceptar parcialmente la alegación presentada por D. D. V. P. propietario de la parcela número XXXX del Polígono XXX y abonarle noventa y cuatro euros con cincuenta céntimos (94,5 €) más sobre lo inicialmente ofrecido, recibiendo por ende un total de mil setecientos cincuenta y tres euros con veinte céntimos (1753,20 €).
Se aprueba la propuesta en sus propios términos por unanimidad de los presentes.
3.2.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXX polígono XXX. Propietario D. F. V. V. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 4.392 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.3.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXX Polígono XXX. Propietario D. F. L. C. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 30.672,60 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.4.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. S. A. R. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 3.843,90 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.5.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. S. R. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 2.225,70 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.6.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. L. P. M. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 3.520,80 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.7.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. M. S. M. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 4.758, 30 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.8.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. J. A. E. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 2.165,40 euros.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
3.9.- Aceptar íntegramente el informe presentado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García colegiado número 984 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero. Y por ende procede desestimar la hoja de aprecio presentada en relación con: Parcela XXXX Polígono XXX. Propietario D. J. A. P. Se desestima la valoración presentada y se acuerda abonar un precio unitario de 9.000 euros por hectárea correspondiéndole una cantidad de 3.105,90 euros por el terreno y 1.072,17 euros por los almendros que se encuentran plantados en la misma.
Se aprueba la propuesta en sus propios términos con el voto favorable de los cinco miembros del grupo popular y la abstención de los tres miembros integrantes del grupo de tierra comunera.
La Sra. Alcaldesa pregunta a los Sres. Concejales que han emitido voto absteniéndose si están de acuerdo con abonar seiscientos mil euros por hectárea como reclama alguno de los afectados. El Sr. José Antonio del Olmo contesta que no está diciendo eso, que se abstiene y que el equipo de gobierno acuerde lo que estime más oportuno. La Sra. Alcaldesa contesta que la propuesta que se eleva es la que se marca en el informe técnico de referencia donde se han tenido en cuenta las tablas oficiales de valoración y manifiesta que a partir de ahí cabe aceptar ese informe y abonar el precio estipulado en el mismo o estimar la solicitud de los afectados en contra de dicho informe.
De acuerdo con el procedimiento predeterminado por la Ley se otorgará un plazo de diez días para que los afectados acepten lisa y llanamente la proposición de justiprecio aprobada o bien rechazarla, en este segundo caso los afectados deben saber que tendrán derecho a hacer las alegaciones que estimen pertinentes empleando los métodos valorativos que juzguen más adecuados para justificar su propia valoración y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
Si rechazaran el precio fundado ofrecido por la Administración el expediente se trasladará al Jurado Provincial de Expropiación u órgano competente para fijación del justiprecio.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las veinte horas cuarenta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a quince de febrero de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN ORDINARIA 3/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
En la Villa de Melgar de Fernamental, a siete de marzo de dos mil siete, siendo las veinte horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. D. Justino Zarzosa París, Dª Mª del Carmen Bilbao León. y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asisten pero excusan su ausencia D. Roberto Arroyo Varona y D. José Antonio del Olmo Fernández
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 2/2006 de quince de febrero de 2007 que fue aprobada por unanimidad con la siguiente modificación:
En el punto tres uno, donde dice que los miembros del grupo de Tierra Comunera se abstuvieron debe decir que también votaron a favor por lo que el acuerdo debe entenderse aprobado por unanimidad de los presentes.
2.- DACIÓN DE CUENTAS: Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido del acta de la Junta de Gobierno Local 2/2007 de 15 de febrero.
3.- NOMBRAMIENTO HIJA ADOPTIVA: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Cultura y visto el informe de Secretaría la Sra. Alcaldesa toma la palabra para exponer lo siguiente:
Considerando la propuesta realizada por la Presidenta de la Comisión de Cultura sobre la conveniencia de nombrar Hija Adoptiva del Municipio a la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos por cuanto además de los méritos que se acreditan a continuación este año cumplen su centenario.
Considerando que han quedado acreditados los merecimientos que justificaron estos honores por cuanto:
Esta Entidad así como la mayoría de los vecinos del Municipio han podido comprobar que la Comunidad de Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, ha destacado de manera extraordinaria, entre otras cosas, por su servicio docente en esta Villa no sólo en la faceta de formación intelectual a parvularios sino también en los niveles de primaria y previos a la obtención del grado de Bachiller, sin olvidar la formación humana social y espiritual, igualmente cedió una parte importante de sus antiguas dependencias del colegio que han servido para construir el edificio en el que actualmente residen nuestros mayores. Y por supuesto, la enorme labor social que desempeñan y han desempeñando visitando a enfermos, necesitados o personas que se encontraban especialmente solas.
A la vista del informe-propuesta emitido por el órgano instructor del procedimiento de nombramiento de Hija Adoptiva, y el Dictamen de la Comisión informativa de Cultura, propongo que se adopte el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Nombrar a la Congregación Sagrada Familia de Burdeos, Hija Adoptiva de la villa de Melgar de Fernamental.
SEGUNDO. Comunicar el nombramiento al interesado señalando que posteriormente se organizará el oportuno acto de entrega del nombramiento con la mayor solemnidad posible.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.- ADJUDICACIÓN FINCAS PARA APROVECHAMIENTO DE CULTIVO: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Adjudicar durante un año y a un precio unitario de 6 euros la hectárea los siguientes metros cuadrados a los siguientes beneficiarios para su utilización como aprovechamiento de pastos, siempre y cuando no tengan deudas pendientes con este Ayuntamiento:
EXPLOTACIONES METROS CUADRADADOS
§ J. C. C. S. 39.908 mtrs².
§ F. M. C. 54.521 mtrs².
§ F. M. Z. y O. 54.407 mtrs.²
§ M. C. M. U. 54.352 mtrs.²
§ A. M. S.L. 54.357 mtrs.²
§ M. C. G. G. 54.324 mtrs.²
§ J. M. M. S. 54.365 mtrs.²
§ J. J. P. I. 54.390 mtrs.²
§ T. C. P. 54.330 mtrs.²
§ J. F. I. 54.597 mtrs.²
§ A. B. A. 50.300 mtrs.²?
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
5.- RATIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y SOLICITUD DE OTRAS: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y visto el informe de Secretaría la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo:
- Ratificar solicitud de subvención convocada por la Junta de Castilla y León para la organización, realización y promoción mediante publicidad de la Feria de San José así como adquirir el equipamiento necesario para el espacio en el que se desarrollará, se estima un presupuesto de 18.000€.
- Ratificar solicitud de subvención convocada por la Junta de Castilla y León, dentro de revitalización de tejido comercial, para ejecución de obras en el entorno comercial de Plaza España.
- Solicitar subvención convocada por la Junta de Castilla y León en el BOCYL de 1 de marzo para financiar programas de actividades y la adquisición de equipamiento de sus Puntos de Información Juvenil para el año 2007.
- Solicitar subvención convocada por la Junta de Castilla y León en BOCYL de 2 de marzo en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo para 2007, al amparo de la misma se propone solicitar la subvención para la renovación del contrato de dos personas, la una encargada del museo etnográfico y la otra encargada del telecentro.
- Solicitar subvención convocada por la Junta de Castilla y León en el BOCYL de 2 de marzo cofinanciada por el Fondo Social Europeo, del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y de Talleres de Empleo. De tal forma que se solicite por parte del Excmo. Ayuntamiento de melgar de Fernamental, como órgano competente para conocer de la presente materia, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la aprobación del proyecto de taller de empleo Odra-Pisuerga y la subvención correspondiente por el importe y para la actuación reseñada en la memoria que se adjunta al expediente.
Que se apruebe en este Pleno la memoria de actuación del Taller de Empleo Odra-Pisuerga.
Que mediante este acuerdo, el Ayuntamiento se comprometa a habilitar crédito necesario en cuantía adecuada y suficiente para la finalidad que se pretende.
- Solicitar subvención convocada por la Junta de Castilla y León en el BOCYL de 2 de marzo para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social para el año 2007. Al amparo de la misma se solicitan subvención para contratar quince desempleados con el siguiente desglose:
o Tres socorristas para las piscinas municipales en la temporada de verano.
o Dos personas para la atención de la entrada a la piscina municipal (taquilla).
o Cinco personas para acondicionamiento de parques y áreas recreativas.
o Cinco personas para acondicionamiento de espacios públicos urbanos.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
6.- ASUNTO URGENTE DESESTIMACIÓN NUEVA HOJA DE APRECIO: Con el informe favorable de Secretaría la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: La Sra. Alcaldesa propone la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, dado que se recibió en las oficinas municipales con posterioridad a la celebración de la misma y teniendo en cuenta que el acuerdo debe trasladarse a la Comisión Territorial de Valoración para cumplir el plazo marcado por la Ley de Expropiación Forzosa.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad su inclusión en el orden del día.
SEGUNDO: Con fecha 06/03/007 se recibe escrito de D. J. A. P. G. en el que se expone que habiendo recibido notificación de hoja de aprecio de la finca nº XXXX correspondiente al polígono XXX parcela XXXX proceden por medio de dicho escrito a rechazar expresamente la valoración efectuada por el Ayuntamiento solicitando la remisión del expediente a la Comisión Territorial de Valoración.
Obviamente este es el trámite preceptivo que está en vías de tramitación.
En el mismo escrito manifiestan que mientras en el procedimiento expropiatorio se tienen en cuenta 3.541 metros cuadrados (superficie que no ha sido discutida por la propiedad en la hoja de aprecio presentada en tiempo y forma), han procedido a consultar el SIGPAC y allí se cuenta con una superficie superior en 150 metros cuadrados. Este Ayuntamiento debe desestimar, en principio, dicha diferencia por cuanto el plazo para alegar lo que estimaran más oportuno en cuanto al objeto expropiado precluyó el 10 de febrero de 2007 (último día hábil para presentar hoja de aprecio), habiendo presentado otra, manifestando disconformidad con el precio ofrecido sin señalar en ningún momento error en superficie y la alegación actual fue registrada en las oficinas municipales el 06/03/07 con el número 281.
Los Sres. Concejales aprueban por mayoría la propuesta de acuerdo en sus propios términos con el voto favorable de los miembros presentes del grupo popular y con las abstenciones de D. Justino Zarzosa París, D. Luis Cuesta Moisén y Dª Mª del Carmen Bilbao León.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
7.1.- El Sr. Cuesta Moisén pregunta cómo va el tema de aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales. La Sra. Alcaldesa le explica que como ya sabe Confederación Hidrográfica del Duero exigió la redacción de un estudio hidrológico-hidráulico del cauce del río Pisuerga, requisito que resultará imprescindible para su aprobación definitiva por la Junta de Castilla y León, y la adjudicación de este contrato se efectuó recientemente.
7.2.- El Sr. Cuesta Moisén pregunta que si no es cierto que cuando se aprobaron inicialmente las Normas Urbanísticas se aprobó igualmente otorgar nuevas licencias urbanísticas. La Sra. Alcaldesa le informa de que, en cumplimiento de lo establecido en la legislación urbanística, únicamente se suspende el otorgamiento de aquellas licencias que se ejecuten en parcelas donde exista disconformidad sobre la regulación vigente y la que se pretende aprobar definitivamente.
7.3.- El Sr. Zarzosa París pregunta en qué punto se encuentra el proyecto hortofrutícola, pregunta si no existen empresas interesadas. La Sra. Alcaldesa le informa de que una empresa se ha interesado por el mismo pero está estudiando la viabilidad del proyecto.
7.4.- El Sr. Zarzosa París pregunta a la Sra. Alcaldesa por el despido en el Centro Ocupacional en calidad de Presidenta del mismo. La Sra. Alcaldesa le contesta que ella no es presidenta del Centro Ocupacional sino de la Fundación Fernán Armentález y considera que justamente por tratarse de un tema que afecta a la Fundación no debe ser tratado en el Pleno sino que deberá dirigirse a la Fundación, no obstante sin ningún problema trasladará su pregunta a la Fundación.
El Sr. Zarzosa pide la opinión de la Secretaria del Ayuntamiento al respecto por cuanto el cargo de Presidente de la Fundación lo ostenta quien sea Alcalde del Ayuntamiento y ésta responde que la Alcaldesa tiene atribuciones para aclarar temas de gestión municipal y que desconoce los estatutos de dicha Fundación lo que le impide conocer, a priori, hasta qué punto dicha pregunta está directamente relacionada con la gestión municipal.
7.5.- La Sra. Mª del Carmen Bilbao León pregunta cuándo se va a remitir a los domicilios información sobre la utilización de los nuevos contenedores instalados. La Sra. Alcaldesa le informa de que los mismos han sido instalados por el Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos y será este Organismo quien en breve procederá a suscribir dicha información.
La Sra. Mª Asunción del Hierro pregunta si en el Colegio Público Domingo Viejo ya se ha iniciado la práctica de informar a los niños sobre su utilización para diseñar un dibujo o pegatina que puedan llevar a su domicilio y extender esta información a sus familias. La Sra. Mª del Carmen Bilbao León señala que se empezará en breve.
La Sra. Mª Asunción del Hierro señala que en los contenedores las bocas son demasiado pequeñas y no caben las bolsas enteras sino que hay que ir vaciándolo poco a poco. La Sra. Aparicio Bilbao contesta que pueden echarlo por detrás donde existe una abertura mayor.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las veinte horas cuarenta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a siete de marzo de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN ORDINARIA 4/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
En la Villa de Melgar de Fernamental, a cuatro de abril de dos mil siete, siendo las diecinueve horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Arroyo Varona, D. Justino Zarzosa París, Dª Mª del Carmen Bilbao León. y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste pero excusa su ausencia D. José Antonio del Olmo Fernández.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 3/2007 de siete de marzo de 2007 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
2.- DACIÓN DE CUENTAS: Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido del acta de la Junta de Gobierno Local 3/2007 de 28 de febrero de 2007 y del contenido de los decretos 5 a 13 incluidos (autorización ocupación vía pública, designación Ingeniero para Comisión Territorial de Valoración, reconocimiento de obligaciones y órdenes de pago).
3.- APROBACIÓN PRIMERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DEL PATIO DE LA CASA DE LOS PALAZUELOS: Con fecha 21/03/07 y número de entrada 325 se registra en las oficinas municipales la primera certificación de la obra denominada: “Acondicionamiento del Patio de la Casa de los Palazuelos Para Museo Etnográfico”.
Con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obra así como con el Informe favorable de Secretaria se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar la primera certificación de la obra denominada: acondicionamiento del Patio de la Casa de los Palazuelos Para Museo Etnográfico, así como el importe de la factura que la acompaña y que asciende a un total de 91.945,79 € (NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO).
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.- SOLICITUD DE DISTINTAS SUBVENCIONES: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el informe favorable de Secretaría se eleva a Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
4.1.- Visto que en la sesión 3/07 de 7 de marzo se aprobó solicitar subvención para Taller de Empleo y se aprobó “comprometer crédito adecuado y suficiente para la partida que se pretende”, se propone tomar el acuerdo de comprometerse este Ayuntamiento a habilitar la cantidad que no cubra la subvención, que en su caso, pudiera otorgar la Consejería de Economía y Empleo en los Presupuestos Municipales para 2007.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.2.- Vista la publicación de la ORDEN EDU/430/2007, de 7 de marzo, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinadas a financiar programas de educación de personas adultas para el curso 2007/2008 en el BOCYL de 14 de marzo de 2007, se propone aprobar acuerdo para la concurrencia a dicha convocatoria según el anexo de la documentación que obra en el expediente.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.3.- Vista la publicación de la ORDEN EYE/2002/2006, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas cofinanciadas con fondos FEDER para actuaciones en ahorro, eficiencia energética, cogeneración y energías renovables, publicada en el BOCYL de 22 de diciembre de 2006, se propone aprobar el acuerdo para la concurrencia a dicha convocatoria a la luz del proyecto redactado por la empresa TAMOIN.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.4.- Vista la publicación de RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza, determinadas en el programa Ayuntamiento Digital, publicada en el BOE de 15 de marzo de 2007, se propone adoptar acuerdo para concurrir a la convocatoria con el proyecto que se presenta a esta sesión para su aprobación.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
4.5.- Vista la RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes, para el año 2007, de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para prorrogar contrataciones de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, publicada en el BOCYL de 28 de marzo de 2007, se propone adoptar acuerdo para concurrir y solicitar la prorrogación de la contratación de la actual AEDL.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
5.- RECTIFICACIÓN INENTARIO DE BIENES: Vista la obligación de rectificar anualmente el Inventario de Bienes Municipal, dado que desde la última rectificación se han adoptado acuerdos que influyen en su estado se propone, con el Informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, su rectificación en los siguientes términos:
|
ALTAS/BAJAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 27/04/07 Y 23/03/07 |
||
|
|
BAJAS |
ALTAS |
|
I. Inmuebles |
Solar antiguo hospital. (Pleno de 2 de noviembre de 2005 por 22.408 euros). Tomo 1.309 libro 87 folio 47 finca 10.853.
Parcelas sobrantes enajenadas a determinados colindantes C/Ribera Pisuerga (zona bodegas), Por un total de 20.996,20 euros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 49. Sesión plenarias 9/04 de 2 de junio. Se incorpora al expediente el valor de cada parcela sobrante.
|
- Primera fase: 305.000 euros (acta recepción 30/08/05). - Segunda fase: 235.000 euros (acta recepción 26/09/06). |
|
|
|
|
|
II. Vehículos |
_______________ |
__________ |
|
|
|
|
|
III Bienes muebles |
-------------------------- |
Mobiliario Casa Palazuelos (distintos adjudicatarios, contratos menores por un total de: 12.610,95 euros según el siguiente desglose: - Baldas y pedestales: 1.872,21 € Carlos Cabria García fra nº A/621 de 22/02/06. - Punto Información: 452,40 € Red Arrayán, fra. nº 03/2006 de 28/03/06. - Miguez-3 S.L.: 2 Vitrinas de 150 x 60 x 170 cm, perfilaría de 35 mm curvo, aluminio haya, codos haya, con luna incolora de 6 mm, puerta lateral con cerco aluminio: Total 2.441,50 €. 2 Vitrinas base y fondo en haya de 100 x 60 x 110 alto inclinadas: Total 1.598,67 €. 1 Silueta alto tubo negro: 49.94 €. 1 Percha baja madera color negro 32.45 € 5 Portaprecios de 15 cm. Base plata Total: 31.49 €. - Punto de información multimedia modelo IK-100 para Museo: 3.408,08 €. LSG Servicios Informáticos fra nº 116/06 de 15/03/06. - Miguez-3 S.L.: Fra 927 de 22/05/06: 1 Vitrina de 186 x 50 x 170 perfil curvo en aluminio haya, codos haya, con carril de PVC y patín de bolas, barra para perchas en dos direcciones con cerradura: 1.397,22 €. 1 Vitrina de 150 x 60 x 160 perfil de 35mm curvo: 1.220,2 € - Miguez 3 S.L.: Fra 944 de 05/06/06 1 Silueta en tubo oro percha madera en gris y pantalonero: 56,68 euros. 1 Silueta bajo madera color negro: 32,25 €. 1 Silueta varilla niño: 17.63 €.
|
|
|
|
Mobiliario Centro Juvenil de la Villa de Melgar: Total: 84.304,60 - Cocina: adjudicada a Satpa por un total de 28.822,86 euros fra nº FV/169 de 21/10/05 que se adjunta al expediente: para especificar material integrante de la misma). - Resto equipamiento adjudicado Muebles Vítel por un total de: 55.481,74 € Fras nº M- 421/06 por 50.036,60; nº M-407-05 por 3.814,74; M-409/05 por 960,50; M-410/05 por 669,90; Se adjuntan las facturas al expediente para conocer el material concretamente adquirido: 23 silla colectiva apilable spacio 410205; 2 silla rueda 42700281; 1 sillón manager5224; 6 silla manager 130; 3 armario A24; 1 mesa despacho P-57; 1 Mesa reunión PR 12; 3 paneles divisoria translúcido; 1 sofá modelo sara 2 plazas; 1 mesa mod 38; 6 camas pino mod Marina; 70 armarios A35; 32 literas mod 600; 70 colchón princesa; 70 somier caronte; 70 almohada mash kol 90; 9 papelera acero. Otros: Total: 477,55 euros -microondas nodor (fra A/5458 de 26/12/05: 352,55 €. - Radiocaset panasonic fra A/6492 de 04/11/06 125 €. |
SEXTO. Incorporando las rectificaciones oportunas el Inventario de la Corporación queda configurado de la siguiente manera:
BIENES A 27/04/05:
Total bienes inmuebles………………………………………….3.958.393,71 €.
Total bienes muebles………………………………………………. 265.069,41 €.
Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.
Bienes revertibles: cedidos al centro ocupacional en acuerdo plenario de seis de octubre de 2004 por diez años para la creación de nuevos talleres ocupacionales y ampliación de plazas en pisos tutelados, pisos aún no cedidos en C/ Cervantes nº 1, salvo el segundo izquierda (referencias 12 y 13 en Inventario de Bienes).
|
TOTAL EXISTENCIAS INVENTARIADAS: 4.314297,36 € |
Por ende, una vez que se incorporan las modificaciones efectuadas arroja el siguiente resultado:
BIENES A 23 DE MARZO DE 2007:
Total bienes inmuebles………………………………………….4.454.989,50 €.
Total bienes muebles………………………………………………. 362.462,51 €.
Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.
Bienes revertibles: cedidos al centro ocupacional en acuerdo plenario de seis de octubre de 2004 por diez años para la creación de nuevos talleres ocupacionales y ampliación de plazas en pisos tutelados, pisos aún no cedidos en C/ Cervantes nº 1, salvo el segundo izquierda (referencias 12 y 13 en Inventario de Bienes).
|
TOTAL EXISTENCIAS INVENTARIADAS: 4.908.286,30 € |
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la rectificación del Inventario de Bienes en los términos descritos.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
6.1.- El Sr. Cuesta Moisén pregunta si se ha realizado alguna gestión más para conseguir sintonizar la Sexta, porque no entiende que se vea a quince kilómetros y no se vea en el Municipio. La Sra. Alcaldesa le explica que se habló con la cadena y que ellos dijeron que primero deben instalar un módulo repetidor y de momento en la zona de Melgar de Fernamental no se prevé su instalación.
6.2.- El Sr. Cuesta Moisén pregunta si se ha solicitado ya la ambulancia con soporte vital avanzado para la comarca Odra-Pisuerga. La Sra. Alcaldesa le informa de que sí se ha solicitado.
6.3.- El Sr. Cuesta Moisén pregunta por qué no se envía un comunicado casa a casa con el horario y la función del Punto Limpio, señala que podía haberse aprovechado ahora al enviar la información de los nuevos contenedores. La Sra. Alcaldesa señala que ya se insertaron edictos en distintos lugares.
La Sra. Alcaldesa aprovecha para informar de que el Consorcio ha ofrecido la posibilidad de recoger, sin coste adicional alguno, más contenedores siempre y cuando éstos sean adquiridos, y sufragados, por cada Ayuntamiento y los mismos sean de características similares a las de los existentes.
6.4.- El Sr. Zarzosa París pregunta por qué cuando se han explicado los bienes revertibles inventariados se ha excluido un piso en C/ Cervantes y no entiende la razón. La Sra. Alcaldesa le explica que se debe a que el mismo no pertenece al Ayuntamiento porque sigue afectado por la Junta de Castilla y León a vivienda de uno de sus funcionarios y hasta que esta situación no cese no se podrá solicitar la titularidad del mismo.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las diecinueve horas treinta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a cuatro de abril de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN EXTRAORDINARIA 5/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
En la Villa de Melgar de Fernamental, a treinta de abril de dos mil siete, siendo las nueve horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Arroyo Varona, D. Justino Zarzosa París, D. José Antonio del Olmo Fernández, Dª Mª del Carmen Bilbao León. y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 4/2007 de cuatro de abril de 2007 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
2.- DACIÓN DE CUENTAS: Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido del acta de la Junta de Gobierno Local 4/2007 de 4 de marzo de 2007 y del contenido de los decretos 14 a 17 incluidos (nombramiento de Procurador para representación en juicio, orden de pagos, transmisión de licencia de apertura y solicitud de subvención).
3.- SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES: Visto que es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la LOREG, el Ayuntamiento Pleno de Melgar de Fernamental se dispone a efectuar el sorteo para la designación de los miembros de las Mesas Electorales con el siguiente resultado:
MESA A:
Titulares:
Dª Mónica Torres Pérez (Presidente)
Dª Teresa Valtierra Zarzosa (1 vocal)
Dª Garbiñe Viteri Irastorza (2 vocal)
Suplentes:
D. Pablo Urbaneja Varona (1º de Pte)
D. Rubén Vallejo Arroyo (2º de Pte)
Dª Mª de los Santos Vega Tejedor (1º de 1 vocal)
D. Emiliano Villasana Esteban. (2º de 1 vocal)
Dª Susana Zarzosa Aguilar (1º de 2 vocal)
Dª Elvira Zarzosa González (2º de 2 vocal)
MESA B:
Titulares
Dª Milagros París de la Fuente (Presidente)
D. Faustino Pérez Albi. (1 vocal)
D. Samuel Pérez Estefanía (2 vocal).
Suplentes:
Dª Nuria Pardo Toribio (1º Pte.)
D. Ángel María Peláez de la Fuente (2º Pte)
Dª Ana Isabel Pérez Berrio (1º de 1 vocal)
D. Abilio Pérez Diego (2º de 1 vocal)
D. Vidal Pérez González (1º de 2 vocal)
D. Jesús Pérez Juárez (2º de de 2 vocal).
En este momento el Sr. Concejal D. José Antonio del Olmo Fernández se excusa y abandona el salón plenario.
MESA C
Titulares:
D. Julio Pérez Estefanía (Presidente)
D. Jesús María Pérez Renedo (1 vocal)
Dª Inmaculada Prieto Porras (2 vocal)
Suplentes:
D. Jesús Javier Pérez Iñiguez (1º de Pte)
Dª Elena Pérez Moreno (2º de Pte)
D. José Luis Polo García (1º de 1 vocal)
D. Elías Porro Sastre (2º de 1 vocal)
D. Andrés Quijada Zarzosa (1º de 2 vocal)
D. Víctor Ramos Alonso (2º de 2 vocal)
MESA D:
Titulares:
D. Guillermo García Arroyo (Presidente)
D. Gonzalo García García (1 vocal)
D. Tomás García Pérez (2 vocal)
Suplentes:
Dª Elia García Calvo (1º de Pte)
D. Félix García Esteban (2º de Pte)
D. David García Gutiérrez (1º de 1 vocal)
Dª Mª Luz García Martín (2º de 1 vocal)
D. Fidel García Quirce (1º de 2 vocal)
D. Efraín García Valbuena (2º de 2 vocal)
4.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LA VEGA SOBRE DISPOSICIÓN DE BIENES: Con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad ratificar el siguiente acuerdo adoptado, el 20 de abril de 2007, por la Junta Vecinal de San Llorente de la Vega:
“Ceder temporalmente a favor de Telefónica Móviles España, S.A. una franja de terreno de 15 metros cuadrados de la finca nº 3.005 del polígono nº 3, propiedad de esta Junta Vecinal, para la instalación en ella de un repetidor de telefonía móvil, mediante la suscripción de un Convenio de Colaboración entre ambas entidades con una duración de 15 años.
Transcurrido dicho período, previa denuncia de cualquiera de las partes en los términos señalados en el convenio, el terreno revertirá en las mismas condiciones en las que se cede actualmente por la Junta Vecinal a Telefónica Móviles España S.A.U. y, la empresa se encargará de retirar el repetidor instalado en dicho espacio sin coste alguno para esta Junta Vecinal debiendo reparar cualquier desperfecto que haya originado en el terreno cedido.
De no actuar en dicho sentido, se podrá tramitar el oportuno expediente sancionador por gestión inadecuada de residuo sólido urbano salvo que el convenio no sea denunciado, en cuyo caso se entenderá prorrogado en los mismos términos por períodos sucesivos de cinco años, transcurridos cada uno de los cuales también existirá posibilidad de denuncia y la empresa deberá retirar igualmente el repetidor y restaurar la finca a su estado original sin coste alguno para esta Junta Vecinal debiendo indemnizarle por los daños y perjuicios que no puedan subsanarse.
Delegar en el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del acuerdo anterior.
Notificar al Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, a los efectos oportunos el presente acuerdo”
5.- CREACIÓN DE CONSEJO SECTORIAL PARA COADYUVAR EN LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO SITO EN LA CASA DE LOS PALAZUELOS: Con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Cultura, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar la creación del Consejo Sectorial de Cultura para coadyuvar en la gestión del Museo Etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de su composición y funcionamiento, cuyo texto se incluye a continuación
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días hábiles el presente acuerdo para que cualquier interesado pueda interponer las alegaciones o reclamaciones que estime oportunas. De no interponerse ninguna durante el tiempo de exposición pública deberá entenderse definitivamente aprobado, entrado en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOPr de Burgos.
REGLAMENTO ORGÁNICO REGULADOR DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA PARA COADYUVAR EN LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL PILAR RAMOS DE GUERRA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La participación ciudadana es uno de los puntos fundamentales de la política democrática de un país y de cada uno de sus Municipios. La misma ha sido regulada en diferentes normas, desde la Constitución Española de 1978, pasando por la Carta Europea de Autonomía Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las Recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa.
La reforma introducida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a través de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, impulsa los mecanismos de participación ciudadana para adaptarla a las reglas de actuación que se llevan a cabo en Europa, tal y como se ha manifestado en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa.
A lo largo de la historia democrática se ha comprobado que la participación ciudadana se ha limitado a las relaciones entre el Ayuntamiento como Ente administrativo y las Asociaciones vecinales, dejando aparte las iniciativas individuales de los ciudadanos. Nuestra Constitución reconoce el Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas de sufragio universal; derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las Leyes.
Los Consejos Sectoriales tienen la finalidad de facilitar y canalizar la participación de los ciudadanos en los diferentes aspectos que tratan cada uno de ellos. Los Consejos Sectoriales se pueden constituir alrededor de temas concretos de interés, como son la juventud, la cultura, los festejos, el medio ambiente... Estos órganos de participación tienen un carácter consultivo y deliberante, una función informativa y asesora en el ámbito municipal, realizando aquellas propuestas que considere adecuadas para favorecer la participación ciudadana.
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, ejerciendo la potestad reglamentaria y de autoorganización que otorgan los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regula la organización y el régimen de funcionamiento del Consejo Sectorial de Cultura que se crea para la colaboración en la gestión del Museo Etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se constituye el Consejo Sectorial de Cultura para colaborar en la gestión del Museo Etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra, como órgano de participación sectorial, que forma parte de los órganos complementarios del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 2. Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local tiene carácter básico, e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primero, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Texto Refundido de Régimen Local.
CAPÍTULO I. NATURALEZA Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 3. Este Consejo Sectorial de Cultura creado para colaborar en la gestión del Museo etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra, tiene como objetivos favorecer y facilitar la participación de los ciudadanos del Municipio en la organización de las diferentes actividades que puedan generarse en torno a dicho Museo. Este órgano tiene carácter consultivo, no obstante tiene iniciativa propia para presentar propuestas ante el Ayuntamiento sin necesidad de que sea requerido para ello.
ARTÍCULO 4. Los Acuerdos de este Consejo Sectorial tendrán forma de informe o propuesta y no serán en ningún caso vinculantes para el Ayuntamiento, sin embargo, serán tenidos en cuenta en la planificación de las actividades que se pudieren desarrollar en el ámbito del Museo Etnográfico.
De sus acuerdos darán traslado inmediato al Ayuntamiento para que se incorporen a la siguiente Comisión de Cultura, que, en su caso, se convocare al efecto de tratar los asuntos de su competencia.
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGÁNICA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 5. La composición del Consejo Sectorial creado para la colaboración en la gestión del Museo Etnográfico sito en la Casona de los Palazuelos será la siguiente:
— Presidente: Quien desempeñe el cargo de Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento en cada momento o Concejal en quien delegue, que actuará como enlace entre el Ayuntamiento y el Consejo.
— Vicepresidente: D. Luis Guerra López, por ser donante de la aportación económica que hizo posible la adquisición de la primitiva casa que posteriormente se rehabilitó mediante subvención otorgada por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León así como mediante aportación municipal. E igualmente, es donante de parte de los elementos museísticos expuestos.
— Cinco Vocales:
a) Por parte de la Corporación Municipal: La persona que ostente el cargo de Concejal de Cultura en el Ayuntamiento u otro Concejal en quien delegue de forma expresa. Esta persona desempeñará simultáneamente las funciones de Secretario del Consejo Sectorial.
b) Por su experiencia en la difusión cultural tanto en el Municipio como fuera de él: Dª Mª del Pilar Herreros Guerra (sobrina del referido donante), D. Francisco Estébanez Pablos y D. Domingo Ortega Gutiérrez así como quien en cada momento desempeñe las funciones de cura párroco de Melgar de Fernamental.
ARTÍCULO 6. Son funciones de los Consejos Sectoriales las siguientes:
— Asesorar al Ayuntamiento y colaborar con él en el ámbito de su conocimiento.
— Presentación de iniciativas, sugerencias o propuestas para favorecer el desarrollo de la gestión cultural del Museo Etnográfico.
— Emitir informes siempre que los mismos sean solicitados por el Ayuntamiento en un aspecto concreto o cuando lo consideren necesario para la correcta gestión del Museo Etnográfico.
— Elaborar un programa provisional de actividades a desarrollar en el Museo, que será remitido junto con un informe de cada una de las mismas al Ayuntamiento para su debate y aprobación final.
— Proponer soluciones a los problemas que se planteen por el Ayuntamiento sobre la gestión del Museo.
— Colaborar en el contacto con los grupos, empresarios, representantes, que pudiere interesar para la organización de las actividades que puedan desarrollarse en el Museo.
— Promover actividades tendentes a potenciar el Museo tanto entre los vecinos de la Villa como para darle publicidad fuera del Municipio fuera del mismo.
— Coadyuvar en la redacción de la edición de folletos sobre los elementos integrantes del Museo así como sobre su origen y funciones.
— Aquellas otras funciones que le sean otorgadas por el Pleno del Ayuntamiento.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE SESIONES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS
ARTÍCULO 7. El Consejo Sectorial creado para colaborar en la gestión del Museo Etnográfico, se reunirán ordinariamente una vez cada tres meses, previa la correspondiente convocatoria que realizará el Presidente, remitiéndose Acta de todas las reuniones a los miembros del Consejo y al Ayuntamiento para que sea incorporado a la próxima Comisión Informativa de Cultura que se convoque a los efectos de tratar asuntos de su competencia.
Se podrán reunir extraordinariamente cada vez que lo considere oportuno la Presidencia, una tercera parte de los miembros del Pleno o tres Vocales del Consejo.
Las convocatorias deberán realizarse con una antelación mínima de ocho días naturales, en el caso de las ordinarias y de tres días hábiles en el caso de las extraordinarias.
ARTÍCULO 8. Los Acuerdos serán tomados por mayoría simple de los miembros asistentes.
Para su válida constitución será necesaria la presencia del Presidente o persona que legalmente le sustituya así como de dos de los Vocales miembros del Consejo.
Cada miembro del Consejo podrá delegar el sentido de su voto en otro miembro del Consejo, si prevé que no puede asistir a la sesión, una vez que reciba el orden del día cursado al efecto. Para ello firmará documento acompañando fotocopia de DNI señalando el sentido del voto que desea se emita y el Vocal del Consejo en el que recae la Delegación.
ARTÍCULO 9. En lo no previsto en este Reglamento serán aplicables las reglas generales establecidas en el ROF para las Comisiones Informativas de la Corporación.
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
ARTÍCULO 10. Son derechos de los miembros del Consejo:
— Asistir a las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias que se celebren.
— Proponer actuaciones en relación con las actividades municipales que puedan tener incidencia en el ámbito del Museo, y durante los ruegos y preguntas de todas las reuniones.
— Solicitar al Presidente la celebración de sesión extraordinaria así como inclusión de determinados temas en el orden del día que se curse al efecto.
ARTÍCULO 11. Son deberes de los miembros del Consejo:
— Asistir a las reuniones que se celebren.
— Proponer aquello que se considere mejor para el Museo, absteniéndose de realizar aportaciones que le favorezcan de manera personal.
— Colaborar en la ejecución de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento directamente relacionados con la gestión del Museo.
— Dar cumplimiento a las funciones del Consejo expresamente recogidas en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Una vez en vigor este Reglamento el Ayuntamiento Pleno deberá constituir el Consejo Sectorial en la primera sesión que celebre siempre y cuando pueda ser objeto de inclusión en el orden del día de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
6.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el informe favorable de Secretaría, los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad:
6.1.- Ratificar íntegramente el Decreto 17/07 por el que resolvía concurrir a la convocatoria de subvenciones para la realización de estudios de mercado y campañas de carácter técnico para el año 2007 efectuada a través de la publicación de la Resolución de 22 de marzo de 2007 en el BOCYL núm. 62 de 28 de marzo.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
6.2.- Concurrir a la convocatoria efectuada a través de Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo de la administración electrónica en las entidades locales en el marco del Plan Avanza (BOE de de 17 de abril de 2007).
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a treinta de abril de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN EXTRAORDINARIA 6/2007 DEL AYUNTAMIENTO PLENO
En la Villa de Melgar de Fernamental, a trece de junio de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Arroyo Varona, D. Justino Zarzosa París, Dª Mª del Carmen Bilbao León. y D. Luis Cuesta Moisén existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar del único asunto que figura en el Orden del Día previamente cursado al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se dispone que el tercer día anterior al señalado por la Legislación electoral para la Sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última Sesión convocada.
No asiste pero excusa su ausencia D. José Antonio del Olmo Fernández.
PRIMERO Y ÚNICO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Toda vez que se procedió a efectuar convocatoria al efecto, con la antelación reglamentaria establecida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de la que ha sido dada publicidad mediante la inserción de un ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la Presidencia, y considerando que cada concejal en funciones posee una copia del acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión extraordinaria 5/2007, de 30 de abril, la Sra. Presidenta procede a preguntar a los Concejales si aprueban el acta de la referida sesión o por el contrario deben realizar previamente alguna objeción a la misma.
Los Sres. Concejales presentes aprueban el acta de la sesión 5/2007, de 30 de abril, por unanimidad sin modificaciones al mismo.
No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión a las veintiuna horas quince minutos, agradeciendo a los Señores Concejales, su participación en la gestión municipal durante el presente mandato y deseando manifestar expresamente que ésta sigue siendo su casa.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión en el lugar y fecha reseñado en el encabezado de la presente, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a trece de junio de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN EXTRAORDINARIA 7/2007 DE 16 DE JUNIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 13/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, siendo las doce horas del día dieciséis de junio de dos mil siete, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, a la vista de los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 27 de mayo de 2007, para la renovación de la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los siguientes Sres. Concejales Electos según proclamación efectuada por la Junta Electoral de Zona: Dña. Montserrat Aparicio Aguayo, Dña. Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Esteban Calzada, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Alberto Monedero González, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París, asistidos por Mª Ángeles Madrid Arlanzón, la Secretaria que da fe del acto.
FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
Seguidamente por la Secretaria de la Corporación, una vez declarada abierta la Sesión, se da lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y atendiendo a lo dispuesto en ellos se procede a constituir la Mesa de Edad.
Para ello, la Secretaria llama a cada Concejal electo, a los efectos de acreditar su personalidad recibiendo las credenciales que los mismos le presentan.
La Mesa de Edad queda integrada por D. Claudio Gutiérrez del Olmo, de 78 años, Concejal electo de mayor edad, que la preside, y por D. Gonzalo Brea Valtierra, de 25 años, Concejal electo de menor edad.
COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la Tesorería han puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la Corporación depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación.
Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad.
A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los Concejales electos a que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte de ellos haya manifestación alguna.
Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa.
ACTO DE JURAMENTO O PROMESA
Tras la lectura por la Secretaria del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma de posesión de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a efectos de prestación del juramento o promesa.
El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».
A continuación la Secretaria de la Corporación procede a nombrar a cada uno de los Concejales electos, leyendo la fórmula personalmente a cada uno de ellos, manifestándose de la siguiente manera:
- Dña. Montserrat Aparicio Aguayo (PP): promete.
- Dña. Mª Petra Aparicio Bilbao (PP): jura.
- D. Claudio Gutiérrez del Olmo (PP): jura.
- Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez (PP): jura.
- D. Roberto Esteban Calzada (PP): promete.
- D. Gonzalo Brea Valtierra (independiente PP): promete.
- D. José Alberto Monedero González (PP): promete.
- D. José Antonio del Olmo Fernández (TC-ACAL): promete.
- D. Justino Zarzosa París incluido (PSOE): promete.
El Presidente de la Mesa de Edad toma la palabra y señala que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a las doce horas veinte minutos, el Presidente de la mesa declara constituido el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental tras las elecciones municipales celebradas el día 27 de mayo de 2007.
ELECCIÓN DEL ALCALDE
Posteriormente, la Secretaria del Ayuntamiento procede a la lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde-Presidente de la Corporación.
Tras ello el Presidente de la Mesa de Edad, pregunta los Concejales que encabezan las listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido:
— Dª. Montserrat Aparicio Aguayo (P P): mantiene su candidatura.
— D. José Antonio del Olmo Fernández (TC-ACAL): mantiene su candidatura.
— D. Justino Zarzosa París incluido (PSOE): mantiene su candidatura.
Seguidamente y teniendo en cuenta que los tres candidatos manifiestan su candidatura, se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental: Doña Montserrat Aparicio Aguayo, Don José Antonio del Olmo Fernández y Don Justino Zarzosa París.
Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales electos a elegir el sistema de votación de entre ordinaria, nominal o secreta, (artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) para elegir el Alcalde.
Elegido el sistema de votación ordinaria por la Secretaria del Ayuntamiento se procede a preguntar quien vota a cada candidato a la Alcaldía con el siguiente resultado:
— Dª. Montserrat Aparicio Aguayo (P P): SIETE votos.
— D. José Antonio del Olmo Fernández (TC-ACAL): UN voto.
— D. Justino Zarzosa París incluido (PSOE): UN voto.
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales de NUEVE y la mayoría absoluta de CINCO, el Presidente de la Mesa de Edad procede a las doce horas treinta minutos a proclamar Alcaldesa-Presidenta de la Corporación a Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, cabeza de lista del Partido Popular. Asimismo el Presidente de la Mesa de Edad procede a otorgarle su más sincera enhorabuena por el cargo que va a desempeñar.
TOMA DE POSESIÓN
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del ROF, la Secretaria procede a dar lectura a la fórmula de acatamiento a la Constitución, invitando a la Sra. Alcaldesa a que proceda a repetirla para tomar posesión de su cargo.
Seguidamente, la Alcaldesa se manifiesta de la siguiente manera: Montserrat Aparicio Aguayo prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Realizado el juramento, el Sr. Presidente de la Mesa D. Claudio Gutiérrez del Olmo, le hace entrega de los atributos de su cargo (bastón de mando y medalla) pasando Dª Montserrat Aparicio Aguayo a ocupar la presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad.
A continuación Dª Montserrat Aparicio Aguayo, Alcaldesa-Presidenta, toma la palabra agradece a todos los presentes que hayan acompañado a los nuevos miembros de la Corporación Municipal en el solemne acto de toma de posesión de sus respectivos cargos, así como en la elección de Alcaldesa.
Señala que esa elección no es sólo motivo de orgullo sino que además, trae consigo una enorme responsabilidad: la de responder a tanta confianza como en ella han depositado las personas de Melgar de Fernamental, le hayan votado o no. Apunta que prometió seguir trabajando en pos del desarrollo y prosperidad en todos los órdenes de nuestro municipio, del que sin excepción todos forman parte, con la colaboración de todos los miembros de la Corporación municipal, sin distinción de colores ni tendencias, colaboración que solicitó desde ese preciso instante y que aceptaba igualmente desde aquél momento, así como la de todos los vecinos de la Villa.
En este punto, D. Claudio Gutiérrez del Olmo procede a nombrar a cada Concejal electo para que reciban de manos de la Alcaldesa la medalla de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
Por último, la Sra. Alcaldesa cede el turno de palabra a los representantes de las distintas fuerzas con representación en la corporación municipal. Recogiendo la palabra D. José Antonio del Olmo Fernández procede a dar la enhorabuena a los miembros de la Corporación por los resultados electorales obtenidos.
Seguidamente, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo Alcaldesa-Presidenta levanta la Sesión siendo las doce horas cuarenta minutos, de lo cual como Secretaria doy fe, levantando el presente acta en el lugar y fecha de encabezado, con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Vº. B.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.-
12/02/2016
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 8/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, a veintidós de junio de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Esteban Zarzosa, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Alberto Monedero González, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 7/2007 de dieciséis de junio de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
SEGUNDO: COMPOSICIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES: Visto que tras la elecciones municipales el Ayuntamiento Pleno cuenta con los siguientes grupos políticos: grupo de partido popular, grupo de tierra comunera y grupo socialista, la Sra. Alcaldesa informa de que será ella quien desempeñe las funciones de portavoz de su grupo y da la palabra a D. José Antonio del Olmo Fernández y a D. Justino Zarzosa París para que procedan a designar a su portavoz.
D. José Antonio del Olmo Fernández señala que él será el portavoz del grupo de tierra comunera y D. Justino Zarzosa París señala que él será el portavoz del grupo socialista.
TERCERO: PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO: La Sra. Alcaldesa informando de que la legislación vigente sólo obliga a convocar y celebrar un pleno ordinario al trimestre debido a que la Villa no supera los 5.000 habitantes, propone la celebración de un pleno ordinario cada dos meses a las 21 horas en horario de verano y a las 20 horas cuando cambie el horario, el primer miércoles hábil de cada mes, si el día que correspondiere celebrar pleno ordinario fuere inhábil, se entenderá que el primer miércoles hábil siguiente tendrá carácter de pleno ordinario a todos los efectos.
El Sr. Zarzosa París manifiesta que él considera que un Pleno mensual, como se había venido celebrando hasta el momento, es una opción que le parece correcta.
La Sra. Alcaldesa responde que si fuere necesario convocar Plenos extraordinarios se hará pero que parece acorde al volumen de asuntos que son competencia plenaria fijar las sesiones ordinarias cada dos meses. No obstante propone someterlo a votación.
D. Roberto Esteban Calzada pregunta si serán los meses pares o impares y la Sra. Alcaldesa propone que los dos meses comiencen a computarse desde el primer pleno que se convoque al efecto.
Finalmente los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
CUARTO: DACIÓN DE CUENTAS SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE: La Sra. Alcaldesa informa a los Sres. Concejales de que mediante Decreto número 23/07 ha procedido a nombrar Tenientes de Alcalde a Dª Mª Petra Aparicio Bilbao (1ª Tte. de Alcalde), Dª Mª Asunción del Hierro Martínez (2ª Tte. de Alcalde) y D. Claudio Gutiérrez del Olmo (3º Tte. de Alcalde).
QUINTO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO: La Sra. Alcaldesa informa a los Sres. Concejales de que mediante Decreto número 24/07 ha procedido a crear la Junta de Gobierno Local, señalando que ella actuará como Presidenta y que los miembros de la misma: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo y Dª. Mª Asunción del Hierro Martínez, estableciendo que celebrará sesión ordinaria el primer martes de cada mes, (si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha sin que exceda de dos días) y además señala que se podrán convocar tantas sesiones extraordinarias como resultaren necesarias para la correcta tramitación de los expedientes administrativos.
El Sr. Justino Zarzosa París solicita que se remitan las actas de la Junta de Gobierno con mayor celeridad pues las últimas han llegado demasiado tarde. La Sra. Alcaldesa señala que esos asuntos finalmente son competencia de la Junta de Gobierno Local pero que se procurará remitirlas con mayor antelación.
SEXTO: DELEGACIONES DE ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO: En el mismo Decreto 24/07 se señala que corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, la totalidad de atribuciones susceptibles de delegación a la luz del artículo 21.1 y 21.3 de la Ley 7/1985, sin perjuicio de que en momentos puntuales por agilidad en el desarrollo de la actividad administrativa pueda avocarse dicha competencia y resolverse a través de Decreto.
SÉPTIMO: CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS: La Sra. Alcaldesa proponer crear las siguientes Comisiones Informativas, como órganos encargados de Dictaminar las propuestas de acuerdo que han de ser elevadas a Pleno:
7.1.- Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Personal:
Presidenta: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao.
Vocales: D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dª Mª Asunción del Hierro Martínez, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.2.- Comisión de Urbanismo y Obras:
Presidente: D. Claudio Gutiérrez del Olmo.
Vocales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. José Alberto Monedero González, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.3.- Comisión de Cultura y Turismo:
Presidenta:Dª. Mª Asunción del Hierro Martínez.
Vocales: D. Roberto Esteban Calzada, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.4.- Comisión de Juventud y Festejos:
Presidente: D. Roberto Esteban Calzada.
Vocales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.5.- Comisión de Deportes:
Presidente: D. Gonzalo Brea Valtierra.
Vocales: Dª Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Esteban Calzada, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.6.- Comisión de Industria, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Medio Ambiente:
Presidente: D. José Alberto Monedero.
Vocales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Roberto Esteban Calzada, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
7.7.- Comisión de Bienestar Social e Inmigración:
Presidenta: Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.
Vocales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
La Sra. Alcaldesa será la Presidenta nata de todas ellas con voz pero sin voto. Los miembros de las Comisiones, cuando prevean que no podrán asistir podrán designar a otro Concejal para que les sustituya en la misma.
Los Sres. Concejales aceptan por unanimidad la creación de estas Comisiones Informativas y la composición de las mismas.
OCTAVO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE ALCALDÍA EN POBLADOS Y BARRIADAS SEPARADOS DEL CASCO URBANO QUE NO CONSTITUYEN ENTIDAD LOCAL: La Sra. Alcaldesa informa a los Sres. Concejales de que mediante Decreto número 25/07 ha procedido a nombrar como representante personal de Alcaldía en Tagarrosa a D. Sabiniano Hernando Bustillo, y nombrar como representante personal de Alcaldía en Santa María de Ananúñez a D. José Antonio Merino Amo.
NOVENO: NOMBRAR REPRESENTANTES MUNCIPALES EN ÓRGANOS COLEGIADOS: La Sra. Alcaldesa propone al Pleno que los nombramientos se efectúen de la siguiente manera:
9.1- Mancomunidad Odra-Pisuerga: Dª Montserrat Aparicio Aguayo, D. Roberto Esteban Calzada, D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
9.2.- Consejo Sectorial de Cultura para coadyuvar en la gestión del Museo Etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra: Dª Montserrat Aparicio Aguayo y Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.
9.3.- Consejo Escolar en el I.E.S. Odra-Pisuerga: Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.
9.4.- Consejo Escolar del C.P. Domingo Viejo: Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.
9.5.- Consejero General de la Asamblea General de Cajacírculo: Mª Petra Aparicio Bilbao.
9.6.- Consejero General de la Asamblea General de Caja Burgos: Mª Montserrat Aparicio Aguayo.
9.7.- Consejo Rector del Consorcio para la Gestión Urbanística del Polígono Industrial “El Parralejo” en Melgar de Fernamental: Dª Montserrat Aparicio Aguayo, Dª. Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo y D. Justino Zarzosa París.
9.8.- Zona Básica de Salud: Dª Montserrat Aparicio Aguayo.
9.9.- Adeco Camino: Dª Montserrat Aparicio Aguayo.
9.10.- SIRGA: Dª Montserrat Aparicio Aguayo.
9.11.- Fundaciones: se eleva a Pleno el mero conocimiento para el resto de los Concejales de que la representación en las mismas viene determinada por sus propios Estatutos que señalan que formará parte del Patronato Rector quien sea Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad aprobarlo en los términos expresados.
DÉCIMO: CREACIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta que la Mesa de Contratación es un órgano técnico se propone la siguiente composición: Presidente: el que lo sea de la Corporación o cualquier miembro de la Junta de Gobierno Local haciendo efectiva la delegación genérica efectuada para supuestos de ausencia, vacante o enfermedad. Vocales: D. Joaquín Francés Pérez (Tesorero de la Corporación) y D. Francisco Manuel García Moya. Actuará como Secretario el que lo sea de la Corporación.
La Mesa de la Contratación se convocará a los efectos de dar apertura al sobre que incluya la oferta económica o proposición de los licitadores. Previamente, D. Joaquín Francés Pérez, D. Francisco Manuel García Moya y Dª Mª Ángeles Madrid Arlanzón se reunirán a los efectos de calificar la documentación administrativa y proceder a dar el visto bueno a la misma, requerir su subsanación o proponer la no admisión a la licitación por defecto no subsanable.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
UNDÉCIMO: ESTABLECIMIENTO DE DIETAS POR ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS: La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: Fijar las siguientes cantidades a abonar a los Concejales por su asistencia a los siguientes órganos colegiados:
Pleno: 52 euros.
Junta de Gobierno: 40 euros.
Comisiones Informativas:
- Presidente: 45 euros.
- Demás miembros: 26 euros.
Mantener en las mismas condiciones las retribuciones de Alcaldía recibidas en virtud de dedicación exclusiva.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente a las veintiuna horas treinta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a veintidós de junio de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 9/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, a trece de julio de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida del Secretario accidental D. Joaquín V. Francés Pérez, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Roberto Esteban Zarzosa, D. Gonzalo Brea Valtierra y D. José Alberto Monedero González, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asisten ni excusan su ausencia los Sres. Concejales D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Justino Zarzosa París.
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 8/2007 de veintidós de junio de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2007 ASÍ COMO RESTO DE EXPEDIENTE QUE LO COMPONE: Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
«Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2007, integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente:
|
|
Estado de Gastos |
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe Consolidado |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
645.000,00 |
|
2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
599.242,87 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
28.206,95 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
110.000,00 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
1.999.865,95 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
179.664,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
8.000,00 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
30.020,23 |
|
|
Total Presupuesto |
3.600.000,00 |
|
|
Estado de Ingresos |
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe Consolidado |
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
412.000,00 |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
45.000,00 |
|
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
443.862,30 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
480.000,00 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
68.000,00 |
|
6 |
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES |
1.000,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.670.137,70 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
480.000,00 |
|
|
Total Presupuesto |
3.600.000,00 |
Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto integradas en el expediente.
Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación integradas en el expediente.
Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2007”.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la aprobación de la propuesta de acuerdo elevada por la Sra. Alcaldesa en sus propios términos.
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente a las veintiuna horas quince minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a trece de julio de 2007.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 10/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, a cinco de septiembre de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. José Alberto Monedero González y D. José Antonio del Olmo Fernández, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste al comienzo de la sesión pero se incorpora posteriormente como se señala en el correspondiente punto la Sra. Concejal Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez.
No asisten pero excusan su ausencia los Sres. Concejal D. Roberto Esteban Zarzosa y D. Justino Zarzosa París.
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 9/2007 de trece de julio de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS: Habiéndose remitido anteriormente al domicilio de los presentes el acta de la Junta de Gobierno Local 9/07, se da cuenta de la misma así como de la correspondiente a la sesión 10/07 y los Decretos de Alcaldía núm: 21 a 46 (licencia de apertura, delegación en sesión de levantamiento de actas de ocupación del Proyecto de Mejora y Modernización Regadío Canal Pisuerga, nombramientos de Tenientes de Alcalde y delegaciones, composición Junta Gobierno Local, nombramiento representantes en barrios, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia primera ocupación, aprobación padrones impuesto de bienes inmuebles y tasa recogida y tratamiento basuras, adjudicación contrato servicios para espectáculo pirotécnico, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, rectificación errores titular licencia apertura, delegaciones expresa total atribuciones por ausencia en Primera Teniente de Alcalde, autorizaciones para ocupación vía pública, licencia primera ocupación, autorizaciones para ocupar vía pública, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia urbanística, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, licencia primera ocupación, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, anulación de autorizaciones ocupación vía pública de personas que no llegaron a ocupar, comparecer procedimiento abreviado 116/2007 nombramiento abogado y procurador, cobertura sobrevenida del puesto socorrida, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, pliegos regirán procedimiento negociado sin publicidad adjudicación contrato servicios parra redacción estudio mercado.
Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido de las actas y del de los Decretos.
TERCERO: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES:
En este punto se incorpora la Concejal Dª Mª Asunción del Hierro Martínez.
Visto que desde el 23 de marzo, este Ayuntamiento ha procedido a efectuar distintas obras y adquisiciones que afectan al Inventario de Bienes, desde Alcaldía se propone elevar a Pleno, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, propuesta de acuerdo para modificar el mismo incluyendo:
A) BIENES INMUEBLES:
A.1.-OBRA DEL PATIO DE CASA DE LOS PALAZUELOS: Dadas las obras efectuadas sobre el inmueble sito en C/ Sabiniano Sierra nº 7 y concretamente en el patio de la Casa de los Palazuelos, se propone modificar el precio del mismo incrementando su valor por el Importe total de ejecución: 225.655,81 €, el acta de recepción lleva fecha de 18 de junio de 2007.
A.2.- Parcelas 20.897 a) y b) del Polígono 518 (naves, oficina y terreno junto punto limpio): Debido a error u omisión no constan en el Inventario de Bienes dichas parcelas de propiedad Municipal desde tiempo inmemorial por lo que resulta necesario incluirlas para lo cual el Sr. Arquitecto Municipal ha procedido a efectuar visita para realizar posteriormente valoración técnica, de lo que resulta:
- Finca rústica de 0,3523 Ha, con un valor total de 4.227,60 euros.
- Dos naves sitas en dicha finca de 590 metros con un valor total de 12.744 euros.
- Dos oficinas sitas en dicha finca de 105 metros con un valor total de 2.457 euros.
Por ende debe darse de alta la parcela con las naves y oficinas por un valor total de 19.428,60 euros.
B) BIENES MUEBLES:
B.1.- ASCENSOR ACUÁTICO PARA PISCINAS MUNICIPALES: Importe: 3.857 € a la empresa MANUFACTURAS METÁLICAS LUSIANERAS S.L. el contrato de suministro referido así como la instalación del mismo.
B.2.- Mobiliario Albergue 29.666,72 euros: La factura lleva fecha de 29 de junio de 2007.
a. Una freidora a gas FG-710 marca Fagor por importe de 4.826 euros IVA incluido.
b. Tres armarios de pared marca Franke (modelo A-1.600) a 975 euros cada uno, sin IVA, total de 3.393 euros IVA incluido.
c. Cuatro estanterías de pared marca Franke (modelo EL-1026) a 278 euros cada uno, sin IVA, total de 1.290 euros IVA incluido.
d. Tres estanterías de pared marca Franke (Modelo EL-1626) a 210 euros cada una, sin IVA, total de 731 euros IVA incluido.
e. Tres estanterías de pared marca Franke (Modelo EL-1426) a 256 euros cada una, sin IVA, total de 891 euros IVA incluido.
f. Un fabricador de hielo, marca ITV (modelo Pulsar 45 w) por un importe de 4.780 euros IVA incluido.
g. Dos congeladores horizontales marca Fagor (CFS-112) a 997 euros cada uno, sin IVA, por un importe total de 2.314 euros IVA incluido.
h. Un enfriador de botellas Marca Fagor (BFP-150 A) por un importe de 1.613 euros IVA incluido.
i. Dos bandejas bajo mostrador con dos cubas y dos escurridores por un importe de 1.490 euros unidad, sin IVA, por un importe total de 3.457 euros IVA incluido.
j. Un Lava vasos marca Fagor (LVC-12) por un importe de 1.775 euros IVA incluido.
k. Cuatro unidades de pinturas ornamentales decorativas a 228,94 euros la unidad, sin IVA, por un importe total de 1.063 euros IVA incluido.
l. Diez unidades de mamparas en cuartos de baño y cortinas a 300 euros sin IVA, por un importe total de 3.480 euros IVA incluido.
C.- Dación de cuentas de:
C.1.- Cesión de uso para Museo Etnográfico: según relación que obra en expediente.
C.2.- Cesión de uso Land Rover desde Excma. Diputación Provincial de Burgos.
Teniendo en cuenta que a 23 de marzo de 2007 el Inventario de Bienes arrojaba las siguientes cantidades:
BIENES A 23 DE MARZO DE 2007:
Total bienes inmuebles………………………………………….4.700.073,91 €.
Total bienes muebles………………………………………………. 362.462,51 €.
Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.
Dando las altas reseñadas: el INVENTARIO DE BIENES A 24 DE agosto de 2007 arroja la siguiente cantidad:
Total bienes inmuebles………………………………………….4.454.989,50 €.
Total bienes muebles………………………………………………. 395.986,23 €.
Vehículos…………………………………………………………………… 90.834,24 €.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
CUARTO: APROBACIÓN PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE: CAMINO LANTANDILLA Y CARRETERA CASTROJERIZ: La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno, con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras la adopción del siguiente propuesta acuerdo:
UNO: Aprobar el Proyecto de “Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla y Carretera de Castrojeriz en Melgar de Fernamental redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro. El presupuesto del proyecto asciende a 326.200,00 euros (TRESCIENTOS VEINTESEIS MIL DOSCIENTOS EUROS).
Aprobar igualmente las siguientes separatas incluidas dentro del Proyecto:
- Correspondientes a la obra incluida en el Plan de Aguas y 51/0 por importe de 100.000 euros (cien mil euros).
- Y la correspondiente a la obra incluida en el FCL 2007 obra número 71/0 por importe de 29.000 euros (veintinueve mil euros).
DOS: Someterlo a exposición pública para que durante quince días puedan presentarse alegaciones en este Ayuntamiento mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia e inserción de anuncio en el tablón de edictos.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
QUINTO: SOLICITAR A EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS PRÓRROGA PARA ADJUDICAR OBRAS DE FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2007 (71/0) Y PLAN DE AGUAS 2007 (51/0): Visto que la Excma. Diputación Provincial ha otorgado subvenciones a este Ayuntamiento para realizar las siguientes obras:
- Fondo Cooperación Local 2007 obra número 71/0 (Polígono Industrial 1ª fase, Camino Lantadilla Carretera Castrojeriz.
- Plan de Aguas 2007 obra número 51/0.
Y que se consideró oportuno redactar un proyecto conjunto que aglutinara el total de las obras a ejecutar, lo cual ha retrasado el procedimiento según los plazos exigidos por la Excma. Diputación Provincial, es necesario actualmente aprobar el proyecto con sus correspondientes separatas y someterlo a información pública por cuanto es una obra incluida dentro de Planes Provinciales.
Posteriormente pueden aprobarse los pliegos que han de regir la adjudicación de la referida obra, previendo que todo esto no pueda cumplirse dentro del plazo que viene marcado desde Diputación (1 de octubre de 2007) se propone, con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Obras, acordar la solicitud de una prórroga ante la Excma. Diputación Provincial de Burgos en lo que respecta a la adjudicación de las obras.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
SEXTO: APROBACIÓN IMPOSICIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES POLÍGONO: Con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras y el Informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
UNO: La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la parte de la obra que debe financiar este Ayuntamiento, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio para los residentes en la zona afectada por el proyecto de las obras.
DOS. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:
— El coste previsto para esta obra, según el proyecto redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, asciende a 326.200 EUROS, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con subvenciones para la ejecución de dicho proyecto por valor de 180.995 euros, el coste que debe soportar el Ayuntamiento asciende a 145.205 euros.
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 58.082 euros, equivalente al 40% del coste soportado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera previsión. El Ayuntamiento asumiría el 60% restante que asciende a 87.123 euros. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
— Aplicar como módulo de reparto de entre éstos, que son los únicos permitidos por el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, los metros lineales de fachada del inmueble propiedad de los afectados por la zona a ejecutar según proyecto.
TRES. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente como Anexo I.
CUATRO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, respectivamente, durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL.
Los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández.
SÉPTIMO: CONCEDER ANTICIPO SALARIO A FUNCIONARIA DE PLANTILLA: Visto que con fecha 19/06/07 y número de entrada 673 Dª N. S. D. presenta solicitud para que le sea concedido anticipo de personal sobre su salario de 6.000 € a devolver en 60 mensualidades (5 años), a la luz del informe favorable de Secretaría y del Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Personal, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción de acuerdo favorable con respecto a la solicitud presentada.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
OCTAVO: SOLICITUD DE PRÉSTAMOS A CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL: Habida cuenta la necesidad de financiar las obras incluidas en el Plan de Inversiones de este Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno, con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y el Informe favorable de Secretaría, adoptar propuesta de acuerdo en los siguientes términos: Solicitar préstamos a la Caja de Cooperación Local por las siguientes cantidades:
- 110.000 euros para sufragar el Proyecto de Movimiento de Tierras del Polígono Industrial “El Parralejo”.
- 100.000 euros para sufragar los gastos del Proyecto para Acondicionamiento del Patio de la Casa de los Palazuelos.
- 150.000 euros para sufragar los gastos del Proyecto de Estación de Tratamiento de Agua Potable.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
NOVENO: CONCURRIR PREMIOS INTERNET 2007: Visto que con fecha 4 de julio de 2007 se publica en el BOCYL número 129 ORDEN FOM/1184/2007, de 21 de junio, por la que establecen las bases reguladoras de los Premios Internet Castilla y León para la promoción de la Sociedad de la Información,
Visto que con fecha 3 de agosto de 2007 se publica en el BOCYL número 151 ORDEN FOM/1292/2007, de 27 de julio por la que se convocan los Premios Internet Castilla y León para la promoción de la Sociedad de la Información,
Toda vez que este Ayuntamiento cuenta con página web municipal y cumple con los requisitos de la convocatoria desde Alcaldía se propone, con el Dictamen favorable de la Comisión de Industria, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Medio Ambiente así como con el informe favorable de Secretaría, que este Ayuntamiento concurra a dicha convocatoria optando al premio en la modalidad Premios Internet 2007 Municipios regulados en la Sección 4ª de la referida convocatoria.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
DÉCIMO: CONVENIO VENTANILLA ÚNICA: La Sra. Alcaldesa expone que con fecha 07/05/07 y número de entrada 505 se recibe escrito de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa exponiendo la posibilidad de que el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental solicite la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. Explica que este Convenio hace posible que los ciudadanos puedan presentar, en los registros de las Corporaciones Locales que se adhieran, documentos dirigidos a cualquier órgano o entidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Administración General del Estado. Supone pues un avance al facilitar las relaciones de los ciudadanos con las diferentes Administraciones Públicas. Por ello, con el Dictamen Favorable de la Comisión de Industria, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Medio Ambiente y el informe favorable de Secretaría propone adoptar el siguiente acuerdo:
UNO: Solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 21 de febrero de 2007, publicado en el BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2007 y en BOCYL núm. 66, de 3 de abril de 2007, suscrito entre la Administración general del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León.
DOS: Manifestar expresamente la voluntad del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental de adherirse expresamente a todas y cada una de las Cláusulas del Convenio Marco mencionado en el punto anterior, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.
TRES: Habilitar a la Sra. Alcaldesa, Montserrat Aparicio Aguayo, para la firma de cualquier acto directamente derivado de la adhesión al convenio y principalmente la suscripción de dicho Convenio en el supuesto de que se admitiere la solicitud evacuada por este Ayuntamiento.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
DECIMOPRIMERO: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN AMPLIACIÓN SUPERFICIE URBANIZABLE APROBADA EN SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA URGENTE DE 14 DE AGOSTO DE 2006 (SESIÓN 10/06)
La Sra. Alcaldesa informa de que en la sesión plenaria extraordinaria 10/06 celebrada el catorce de agosto de 2006 se procedió a aprobar una modificación de la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales incrementando la superficie de suelo clasificado como urbanizable en el Municipio de Melgar de Fernamental,
Comprobando que se trata de un error material y a la luz del informe del Sr. Arquitecto Municipal así como del de Secretaría se propone, con el Dictamen favorable de la Comisión de Obras:
PRIMERO: Rectificar de oficio dicho error:
Así donde dice: SEGUNDO: […] según datos catastrales, en 341.846 mtrs. obteniendo pues un polígono industrial con una superficie total del sector de 581.914 mtrs.
Debe decir: según datos catastrales, en 317.080,39 mtrs. obteniendo pues un polígono industrial con una superficie total del sector de 557.148,39 mtrs.
SEGUNDO: Proceder a la publicación de tal circunstancia en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia a los efectos de abrir un período de información pública de un mes contados a partir del siguiente al de la última de las publicaciones.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
DECIMOSEGUNDO: CONCURRIR CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DURANTE EL AÑO 2007.
La Sra. Alcaldesa informa de que con fecha 31 de agosto de 2007 en el BOCYL número 170 se publica la Orden de Consejería de Administración Autonómica (ORDEN ADM/1380/2207, de 22 de agosto) que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas con discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión social y en el mismo BOCYL se publica la Resolución de 29 de agosto de 2007, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan las subvencionadas citadas,
Visto que este Ayuntamiento reúne los requisitos exigidos en las referidas bases y convocatorias, desde esta Alcaldía se propone:
PRIMERO: la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente (debido a que el plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de septiembre de 2007) que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa (debido a que su convocatoria fue posterior a la celebración de la correspondiente Comisión) y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.
Se aprueba la inclusión de este asunto en el orden del día por unanimidad.
SEGUNDO: Concurrir a la referida convocatoria solicitando al Servicio Público de Empleo de Castilla y León subvención subsumida en la modalidad de protección, mejora y conservación de zonas naturales, espacios públicos urbanos y áreas recreativas para contratar a dos personas, que cumplan con los requisitos, a media jornada.
Comprometiéndose este Ayuntamiento, en el supuesto de que no se hubiera previsto con anterioridad, a habilitar en el presupuesto de Melgar de Fernamental crédito en cuantía adecuada y suficiente para la finalidad que se pretende.
Solicitar la percepción del anticipo que corresponda.
DECIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS:
13. 1.- La Sra. Alcaldesa señala que toda vez que, como ya se informó en el punto tercero de la presente sesión, desde la Excma. Diputación Provincial de Burgos se ha procedido a ceder el uso de un Land Rover en perfectas condiciones, correspondería que desde el Ayuntamiento se haga llegar a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, acuerdo de agradecimiento puesto que dicho gesto enaltece a la Institución Provincial, quien con hechos como el que acontece materializa la competencia que la Ley le atribuye dentro de la asistencia y cooperación a los Municipios, demostrando así su preocupación por los Municipios de la Provincia.
Los Sres. Concejales estiman unánimemente que es necesario elevar este agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
13.2.- La Sra. Alcaldesa expone su deseo de manifestar sus más sentidas condolencias hacia D. Justino Zarzosa París y su familia por la reciente pérdida de su padre, señalando que como Concejal de la Corporación cuenta con todo su apoyo en estos difíciles momentos necesitar. La totalidad de los Concejales se suman a la declaración de la Sra. Alcaldesa haciendo extensivo su más sentido pésame.
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente a las veintiuna horas cuarenta minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a cinco de septiembre de 2007.
Vº. B.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 11/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, a ocho de octubre de dos mil siete, siendo las catorce horas quince minutos, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Claudio Gutiérrez del Olmo, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. Roberto Esteban Calzada, D. José Alberto Monedero González y D. José Antonio del Olmo Fernández, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Justino Zarzosa París.
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 10/2007 de cinco de septiembre de 2007, que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
SEGUNDO: APROBACIÓN GASTO Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE Cº LANTADILLA CRTRA CASTROJERIZ CON SUS SEPARATAS PARA LA OBRA 71/0 Y 51/0: Con los Dictámenes favorables de la Comisión de Obras y de la de Hacienda, y el informe favorable de Secretaría, la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Aprobación del gasto que se derivará del proyecto para la obra Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla- Carretera Castrojeriz con sus separatas para obras 71/0 y 51/0 y que asciende a un total de 326.200 euros (incluyendo las separatas que cuentan con un presupuesto de 29.000 y 100.000 euros respectivamente).
SEGUNDO: Aprobación de los pliegos que regirán la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del referido proyecto a través de procedimiento abierto, forma concurso, tramitación urgente y que se insertan a continuación:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE CAMINO LANTADILLA - CARRETERA DE CASTROJERIZ, CON SEPARATAS OBRA Nº 71/0 DEL FCL 2007 Y OBRA Nº 51/0 DEL PLAN DE AGUAS
0- CONDICIONES GENERALES:
El presente pliego incluye los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que han de asumir las partes del contrato de obras de referencia, siempre de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) y normativa reglamentaria, que han de regir la ejecución del contrato, que se adjudicará por procedimiento abierto, tramitado con carácter urgente y a través de concurso.
I- OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto de la presente licitación contratar la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto de Polígono Industrial 1ª Fase Zona Camino Lantadilla y Carretera Castrojeriz en Melgar de Fernamental” redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Fernández Fernández y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, aprobado en la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento con fecha 5 de septiembre.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras (artículos 5 y 120 del TRLCAP).
II- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:
Por urgencia, dada la premura de tiempo para su ejecución por financiación subvencionada por otras Administraciones Públicas (art. 71).
III- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
Procedimiento Abierto (73.1 y 2 TRLCAP). Forma de adjudicación: Se efectuará por concurso, sobre la base de lo dispuesto en el art. 85 del TRLCAP., al ser necesarios personal y tecnología especializada.
IV- TIPO DE LICITACIÓN:
El presupuesto máximo de licitación que pueden ofertar los interesados asciende a TRESCIENTOS VEINTESEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (326.200,00 €), siendo éste el Presupuesto en el que están incluidos los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y todas las cuotas y sus eventuales recargos correspondientes a los tributos que puedan devengarse, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica que presenten los licitadores no podrá ser superior al presupuesto base de licitación.
V- EXISTENCIA DE CRÉDITO:
En el Presupuesto del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental vigente, según se indica el Tesorero, existe crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente para hacer frente al pago del precio del contrato. Es necesario señalar que este contrato se financia con cargo a distintas subvenciones otorgadas por la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
VI- CAPACIDAD PARA CONTRATAR:
Podrán contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, estén debidamente clasificadas y no se hallen incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar del artículo 20 del TRLCAP.
VII- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:
Grupo G) Viales y pistas. Subgrupo 6: obras viales sin cualificación específica Categoría d) o superior (artículos 36, 25 y 26 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
VIII- GARANTÍA PROVISIONAL:
Para optar a la adjudicación del contrato, los licitadores deberán acreditar la consignación previa de la garantía provisional, por importe del 2% del precio de licitación, cantidad que asciende a SEISMIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS (6.524 €) por los medios legales establecidos.
IX- EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA DEL PLIEGO Y ANUNCIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
Conforme al apartado 2º del art. 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares y del anuncio para la presentación de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el pliego durante los ocho días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, el plazo para presentar proposiciones queda automáticamente suspendido, reanudándose al día siguiente de haberse resuelto estas alegaciones circunstancias ambas que se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, las mismas se resolverán por Alcaldía quien está habilitada para ello desde la aprobación de estos pliegos, por expreso acuerdo del Pleno.
Hasta el día hábil anterior al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones el Pliego de cláusulas se podrá examinar y copiar por los interesados.
X- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
Las proposiciones se presentarán durante los trece días naturales siguientes al de la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. de Burgos (por tramitarse mediante procedimiento de urgencia), en el Registro del Ayuntamiento, de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, si el último día del plazo fuera inhábil se prorrogará automáticamente al siguiente día hábil.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación por fax, télex, o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio.
La presentación de las proposiciones supone por parte del licitador el conocimiento y la aceptación expresa de este pliego y la declaración responsable de que reúne las condiciones exigidas para contratar.
Las proposiciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La infracción de estas condiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas por el licitador afectado.
XI- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: (art. 79 T.R.):
Las proposiciones constarán de dos sobres denominados A y B, cerrados, con indicación en el exterior de la licitación, del licitador y firmados por el concursante o persona que le represente, haciendo constar en el interior ordenado numéricamente en hoja aparte en los sobres A y B, su respectivo contenido.
Sobre A: Denominado DOCUMENTOS GENERALES PARA EL CONCURSO DE LA OBRA: POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE Cº LANTADILLA CRTRA. CASTROJERIZ, e incluirá la siguiente documentación:
a) Fotocopia autenticada de la personalidad del licitador: DNI y CIF, personas físicas o empresarios individuales, y escritura de constitución y de su inscripción en el Registro Mercantil para personas jurídicas.
b) Escritura de poder bastante y legalizada (original, copia notarial o compulsada ante la Administración en la que se deposite) si se actúa en representación de otra persona o entidad.
c) Resguardo de haber constituido garantía provisional.
d) Declaración responsable –conforme a modelo que aparece en el Anexo 1 de este Pliego- de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 20 del TRLCAP que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el art. 21.5 del mismo texto legal (sin perjuicio de justificarse posteriormente, art. 79.2-b) TRLACAP). (El presente pliego incluye modelo).
e) Certificación acreditativa de poseer la clasificación exigida.
f) En el caso de uniones de empresas y empresas extranjeras, la documentación exigible en el artículo 24 del TRLCAP.
Sobre B: Denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL CONCURSO DE LA OBRA POLÍGONO INDUSTRIAL 1ª FASE Cº LANTADILLA-CRTRA. CASTROJERIZ –conforme a modelo que aparece en Anexo 2 de este Pliego- y contendrá los que se aleguen, conforme a la cláusula siguiente de este Pliego así como la correspondiente proposición económica.
XII- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se efectuará a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar desierto el concurso, en cuyo caso no procederá derecho a indemnización alguna a favor de los licitadores.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los siguientes, relacionados por orden decreciente de importancia, que se atribuye a los méritos o mejoras alegados (máximo):
1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de la obra: 20 puntos.
2. Mejoras introducidas en la ampliación del plazo de garantía de la obra: quince puntos al que mayor plazo de garantía ofrezca por encima de los doce meses obligatorios, que no se puntúan. Sólo se puntuarán meses completos: 15 puntos.
3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: 10 puntos.
4. Mejoras introducidas en el presupuesto de contrata: siete puntos según la siguiente fórmula:
Se puntuará cada precio ofertado conforme a la siguiente fórmula:
POf = PM x [ (T-Of) / (T – Ofmb)]
POf es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.
PM es la puntuación máxima del criterio económico: 7.
T es el tipo de licitación.
Of es la oferta económica que se está valorando.
Ofmb es la oferta económica más barata de las presentadas
XIII.- BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se comprobará si existe desproporción o temeridad en alguna o algunas de las ofertas económicas presentadas y admitidas. Podrán considerarse como desproporcionadas o temerarias a aquellas proposiciones económicas cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.
En el supuesto de que este hecho se produzca se notificará a los interesados para que los licitadores incursos en presunta temeridad justifiquen documentalmente la baja económica de la proposición presentada y aseguren su normal cumplimiento. Esta documentación se deberá recibir, como máximo, en plazo de 3 días naturales advirtiéndoles que la falta o insuficiente justificación de la baja temeraria dará lugar a la incautación de la garantía provisional previa declaración de temeridad por el órgano de contratación.
La información aportada por el licitador presuntamente incurso en temeridad se remitirá a informe del servicio técnico correspondiente a efectos de que asesore lo que considere oportuno respecto a la posibilidad de cumplir normalmente la oferta presentada. A los mismos efectos se remitirá oferta presentada en el caso de que no se aporte documentación.
Si la adjudicación se realiza a favor de un empresario cuya proposición hubiese estado incursa inicialmente en temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva del 20% del importe de adjudicación.
La falta de justificación, por parte del licitador, de la oferta económica presentada y considerada como presuntamente temeraria, la insuficiente justificación de la misma a juicio de los servicios técnicos, e incluso la alegación, por parte del licitador, de no poder hacer frente a la imposición de garantía definitiva del 20% del importe de adjudicación, dará lugar a la incautación de la garantía provisional, previa declaración de temeridad por el órgano de contratación.
El órgano de contratación se reserva pues la facultad no sólo de declarar desierto el concurso sino también de no adjudicar el contrato a licitadores que incurran en baja temeraria.
XIV- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Las obras deberán ejecutarse (debiendo estar finalizadas y certificadas) en el plazo de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
XV- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA:
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfacción de la Administración, de acuerdo con los términos de los Pliegos y del propio contrato, la totalidad de su objetivo. Su constatación se llevará a cabo mediante acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse producido la terminación de las obras.
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes desde la recepción de las obras el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo anterior el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación aprobará la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar de la fecha de la recepción (acta de recepción provisional), transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 TRLCAP relativo a vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.
XVI- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN:
A la Mesa de Contratación Municipal se incorporarán el Arquitecto redactor del Proyecto, con voz pero sin voto a quien, además, se solicitará informe acerca de las mejoras que se proponen al proyecto de acondicionamiento del patio de la casa de los Palazuelos si así lo estimaran oportuno.
Tal y como se aprobó en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental en sesión 8/2007 celebrada el veintidós de junio de dos mil siete, previamente a la convocatoria de la Mesa de Contratación los servicios técnicos del Ayuntamiento procederán a calificar la documentación administrativa para dar el visto bueno a la misma o proceder a requerir su subsanación o proponer la no admisión por defecto insubsanable.
Posteriormente se convocará la constitución de la Mesa de contratación, para el tercer día natural siguiente al último señalado como último para presentar proposiciones a las doce horas, todo ello a los efectos de determinar los licitadores excluidos y las causas de exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que serán recogidas en el Acta. Acto seguido la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura del Sobre “B” y dará lectura al mismo, y los elevará con el Acta y la Propuesta de la Mesa que ésta estime pertinente, evacuados los informes técnicos correspondientes, en su caso, al Pleno del Ayuntamiento, para su adjudicación que dictará resolución adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa o declarando desierto el concurso y declarando temerarias aquellas ofertas que así estime oportuno y que por ende no deben formar parte de la licitación, en un plazo no superior a quince días naturales desde la apertura (art. 88 y 89 T.R.).
XVII- GARANTÍA DEFINITIVA:
La garantía definitiva será el 4% del importe de adjudicación en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, que se constituirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación y con anterioridad a la firma del contrato.
XVIII- DOCUMENTACIÓN DE FORMALIZACIÓN:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 54 del TRLCAP., el adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo de quince días naturales, excepto causa de fuerza mayor, contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, el correspondiente contrato.
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el Ayuntamiento:
a) Garantía definitiva.
b) Póliza del seguro de responsabilidad civil.
c) Programa de trabajo que será aprobado por la dirección técnica, que se actualizará cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, siguiendo las instrucciones que a estos efectos reciba.
d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con hacienda y la seguridad social si no lo hubiera hecho en el momento en el que se presentó a la licitación. En lo que respecta a la declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, el adjudicatario puede optar por presentar tal certificado o firmar una autorización para que el Ayuntamiento recabe dicha información a través del Convenio que existe al efecto con la Agencia Tributaria consecuencia de la publicación en el BOE de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la productividad.
Previa a la ejecución del contrato y en un plazo no superior a quince días naturales desde la fecha de su formalización se extenderá acta firmada por ambas partes de comprobación del replanteo.
XIX- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
a) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al contratista el Director facultativo de las obras.
b) El contratista está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato así como de sus plazos parciales, en caso de que se hubieran establecido. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el contratista hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, sin solicitar la prórroga prevista en el contrato o agotada también la misma, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, en la forma y condiciones previstas en el art. 95 del TRLCAP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía, o por la imposición de penalidades establecidas en el art. 95.3 del T.R. citado. El importe de las penalidades y su pago no excluye la indemnización de daños y perjuicios que pueda exigirse al contratista conforme a la legislación vigente.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 96.2 T.R.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
c) El contratista será responsable de la calidad de las obras y suministro prestados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
d) La empresa adjudicataria deberá utilizar materiales homologados con disposición de certificados o sellos de calidad reconocidos.
e) El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas.
f) El contratista estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones se requieran siendo de su cargo las liquidaciones que se practiquen. Igualmente serán de su cuenta todos los gastos derivados de anuncios en boletines oficiales, formalización de contrato, honorarios técnicos, comprobación, materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, mano de obra, Seguridad Social, seguros y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, así como los tributos de cualquier índole que graven la ejecución de la obra.
Serán de cuenta del contratista los gastos de los suministros que utilice, con sus correspondientes altas, en su caso, así como la obtención, control, ensayos y análisis de los materiales empleados en la obra, legalmente exigibles o por el director facultativo.
La liquidación de los gastos derivados de la licitación se practicará con cargo a los pagos a abonar al contratista.
XX- SUBCONTRATACIÓN:
Se permite al adjudicatario concertar con terceros la ejecución parcial del contrato hasta un máximo del 50 por 100 del importe de adjudicación.
Para que la subcontratación tenga efectos frente al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental deberá cumplir los requisitos señalados en los artículos 115.2 y 116 del TRLCAP.
XXI- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Las modificaciones al contrato se regirán por lo establecido en el art. 146 del T.R. y por las disposiciones del Reglamento General de Contratación.
XXII-DIRECCIÓN DE LAS OBRAS:
El Ayuntamiento, a través de la Dirección Técnica de las obras efectuará la inspección, comprobación y vigilancia de las mismas. Las instrucciones que dé al contratista en interpretación del Proyecto y que serán de obligado cumplimiento se recogerán en el Libro de Órdenes.
XXIII- RÉGIMEN JURÍDICO:
La naturaleza jurídica del contrato es administrativa y ambas partes quedan sometidas expresamente para cuanto no esté previsto en el presente pliego al T.R. así como a las restante normas de Derecho Administrativo y en su defecto por las normas de Derecho Privado. El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental gozará de las prerrogativas recogidas en el art. 59 del T.R.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución a efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con los requisitos establecidos en Ley reguladora de esta Jurisdicción.
XXIV- REVISIÓN DE PRECIOS:
Al presente contrato, debido a su breve plazo de ejecución, no se le aplicará la revisión de precios.
XXV- RIESGO Y VENTURA:
El contrato se entenderá convenido a riesgo y ventura del contratista.
XXVI- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:
Si la Administración acordara la suspensión de las obras se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, con las formalidades prevista en la normativa aplicable.
XXVII- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS:
El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de las obras. De no ser así se actuará conforme a alguna de las posibilidades que establece el art. 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP
Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados lo comunicarán por escrito al Ayuntamiento y al contratista, que una vez oído procederá a reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede alcanzar hasta el 40% del valor de los materiales sustituidos.
XXVIII- MEJORAS:
Caso de proponerse alguna mejora por la dirección o por las entidades subvencionantes y acordada por la Corporación, se hará cargo de ella el adjudicatario sobre los precios unitarios que figuren en el proyecto, y que se harán constar en la propuesta de dirección.
Se incorporarán al contrato las mejoras que el adjudicatario presente con su proporción para que sean ejecutadas por el mismo sin que supongan incremento del precio de adjudicación.
XXIX- LEGISLACIÓN LABORAL E INDUSTRIAL:
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y fiscal, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.
XXX- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA:
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en los términos previstos en el art. 47 del TRLCAP en relación con su art. 147 y las cláusulas de este Pliego.
XXXI- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
El contrato se resolverá por las causas previstas en el propio Pliego y las recogidas en el TRLCAP, con las consecuencias y efectos previstos en la misma.
ANEXO 1
MODELO DECLARACIÓN DE CAPACIDAD
D. _____________________, con NIF núm. ________- en nombre propio o en representación de la firma_______________________, con domicilio a efecto de notificaciones en _________, C/ ________________ C.P. ________y CIF núm._________, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa __________________ no se halla incurso/a en prohibición para contratar, conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio de comprometerse a presentar los correspondientes Certificados actualizados, en el caso de resultar propuesta para la adjudicación del contrato.
En ____________________ a ____________________de 2007.
Fdo: _________________--
ANEXO 2
MODELO DOCUMENTACIÓN SOBRE B:
II.1.- Proposición económica:
D. ___________________________________________, con domicilio en ____________________, Provincia de _________, c/ ______________, n.º ____, en nombre (propio o de la empresa que representa) ____________________, con CIF/NIF en _____________________, y domicilio fiscal en ____________________, c/ _____________________, enterado del anuncio publicado en el BOP de Burgos, del día 10 de OCTUBRE de 2007, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obras para Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla-Carretera Castrojeriz (incluidas las separatas de las obras 71/0 y 51/0), se compromete en nombre (propio o en representación de…)_________________________ a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de __________________ EUROS (__________ €) (expresar primero la cantidad en letra y después en números, en caso de discrepancias entre ambas primará la cantidad expresada en letras).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->II.2.- Mejoras que se introducen al pliego:
1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de las obras según el contemplado en el proyecto: Ejecutaré la obra en _________ meses.
2. Mejoras introducidas en el plazo de garantía de la obra por encima de los doce meses que ya son obligatorios: Se añaden __________ meses más de garantía de la obra, sobre los doce que resultan obligatorios.
3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: __________________________________
En ____________________, a ____ de __________________ de 2007.
(Fecha y firma del proponente)
_____________________________________________
Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por unanimidad
TERCERO: TOMA EN CONSIDERACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO REFORMA PLAZA ESPAÑA: Visto que el Sr. Arquitecto Municipal ha procedido a redactar la Memoria Valorada para la Reforma de la Plaza de España y a la luz del informe de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Toma en consideración del documento técnico de reforma de Plaza España.
SEGUNDO: Exposición al público por período de 15 días naturales del mismo, mediante publicación de anuncio en el BOP de Burgos e inserción de dicho anuncio en el tablón de edictos municipal, a los efectos de que los interesados puedan presentar alegaciones o sugerencias que puedan ser tenidas en cuenta en la redacción definitiva del proyecto.
El Sr. Concejal D. José Antonio del Olmo pregunta si finalmente se eliminarán los árboles de la Plaza, la Sra. Alcaldesa le responde que a la vista de las sugerencias que algunos ciudadanos ya han hecho llegar al Ayuntamiento se ha procedido a introducir modificaciones sobre el documento expuesto al público en agosto del presente ejercicio y algunas de ellas van encaminadas justamente a la no eliminación de los árboles. La Sra. Alcaldesa añade que debiendo dar cumplimiento a la legislación sobre eliminación de barreras arquitectónicas se prevé el diseño de la plaza a un único nivel lo que, sin lugar a dudas repercutirá directamente sobre los actuales árboles, explica que obviamente la fila de árboles ubicados en primera línea frente a la fachada del Ayuntamiento no subsistirán pero que no obstante se hará todo lo posible para su sustitución por otros o para obtener una ubicación que garantice zona verde en la Plaza dentro de las posibilidades que resulten viables.
El Sr. Concejal D. José Antonio del Olmo afirma que efectivamente considera muy necesario arreglar la Plaza pero que no obstante considera que el diseño responde a las demandas estéticas del momento. La Sra. Alcaldesa le responde que no se trata de eso, que se pretende adecuar la Plaza a las necesidades de la legislación vigente, al imprescindible fomento del entorno comercial que ubica la plaza y que el tema de los árboles es más conflictivo de lo que pudiere parecer a simple vista para lo cual señala gráficamente los problemas que los árboles están originando en tuberías, aceras e incluso fachadas de las viviendas de la Avda. Virgen de Zorita por su crecimiento y el de sus raíces.
Finalmente los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández.
CUARTO: DESIGNACIÓN REPRESENTANTE PARA ELECCIÓN EN ASAMBLEA DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BURGOS: Atendiendo al requerimiento efectuado por el Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos es necesario que desde el Ayuntamiento se designe un representante para participar en la elección de representante en Asamblea en representación de los Municipios donde exista planta de tratamiento, transferencia o vertedero controlado, por todo lo cual se propone al Pleno que se designe como representante a:
Mª Montserrat Aparicio Aguayo.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
QUINTO: APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2006: Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2006, y considerando que, Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta en sesión celebrada el 11 de julio de 2007.
Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho más, mediante publicación del anuncio de Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas en el BOP de Burgos número 160 de 22 de agosto de 2007 e inserción de dicho acuerdo en el tablón de Edictos Municipal, no se han formulado reclamaciones tal como se desprende del Registro Municipal de Entrada.
La Sra. Alcaldesa eleva al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL del ejercicio 2006.
Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por unanimidad.
SEXTO: DACIÓN DE CUENTAS: Por parte de Alcaldía se da cuenta de la sesión 11/2007 de la Junta de Gobierno Local así como de los Decretos 47 a 49 (adjudicación de contrato de consultoría y asistencia el número 47 y reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos los demás).
SÉPTIMO: DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES: Visto el calendario de fiestas laborales para el año 2008 y a la luz de lo dictaminado en la Comisión de Hacienda celebrada el miércoles 3 de octubre de 2007, toda vez que se ha recibido requerimiento de la Oficina Territorial de Trabajo de la D.T. de la Junta de Castilla y León en Burgos para determinar las fiestas locales que habrán de regir durante 2008, los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta, con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández que hubiera preferido incluir el 8 de septiembre en lugar del día de San José, que las fiestas locales en Melgar de Fernamental en 2008 sean:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->19 de marzo (miércoles) y 25 de julio (viernes).
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a ocho de octubre de 2007.
Vº. B.
La Alcaldesa, La Secretaria,
12/02/2016
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 12/2007
En la Villa de Melgar de Fernamental, a veintinueve de octubre de dos mil siete, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. Gonzalo Brea Valtierra, D. Roberto Esteban Calzada y D. José Alberto Monedero González, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Claudio Gutiérrez del Olmo. No asisten ni excusan su ausencia los Sres. Concejales D. Justino Zarzosa París y D. José Antonio del Olmo Fernández.
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 11/2007 de ocho de octubre de 2007, la Sra. Alcaldesa explica que,
Visto error material en las páginas 9 y 10 del acta de la sesión anterior y ex artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común procede subsanarlo antes de aprobar el acta y así el Anexo 2 del Modelo de documentación del sobre B debe ser sustituido por el presente
ANEXO 2
MODELO DOCUMENTACIÓN SOBRE B:
II.1.- Proposición económica:
D. ___________________________________________, con domicilio en ____________________, Provincia de _________, c/ ______________, n.º ____, en nombre (propio o de la empresa que representa) ____________________, con CIF/NIF en _____________________, y domicilio fiscal en ____________________, c/ _____________________, enterado del anuncio publicado en el BOP de Burgos, del día 10 de OCTUBRE de 2007, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obras para Polígono Industrial 1ª Fase Camino Lantadilla-Carretera Castrojeriz (incluidas las separatas de las obras 71/0 y 51/0), se compromete en nombre (propio o en representación de…)_________________________ a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de __________________ EUROS (__________ €) (expresar primero la cantidad en letra y después en números, en caso de discrepancias entre ambas primará la cantidad expresada en letras).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.
- II.2.- Mejoras que se introducen al pliego:
1. Mejoras introducidas en el plazo de ejecución de las obras según el contemplado en el proyecto: Ejecutaré la obra en _________ meses.
2. Mejoras introducidas en el plazo de garantía de la obra por encima de los doce meses que ya son obligatorios: Se añaden __________ meses más de garantía de la obra, sobre los doce que resultan obligatorios.
3. Mejoras introducidas en la calidad de las unidades de obra contempladas en el proyecto: __________________________________
En ____________________, a ____ de __________________ de 2007.
(Fecha y firma del proponente)
Los Sres. Concejales presentes acuerdan por unanimidad rectificar el referido error material así como aprobar el acta por unanimidad.
SEGUNDO: APROBAR PRIMERA CERTIFICACIÓN OBRA 204/0 “PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA POLÍGONO INDUSTRIAL “EL PARRALEJO”” EN MELGAR DE FERNAMENTAL: Visto que con fecha 26/10/06 se adjudicó a la UTE POLÍGONO MELGAR la ejecución del “Proyecto de Movimiento de Tierras para polígono Industrial El Parralejo” en Melgar de Fernamental.
Visto que con fecha 06/07/07 se emite acta de replanteo positiva.
Visto que el Director de las Obras ha presentado certificación primera y última de la obra número 204/0 por un importe de 1.133.000,00 € (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL EUROS), así como el acta de recepción provisional de la misma corresponde a este Pleno aprobar la certificación de la obra, reconociendo la obligación y ordenando el pago de la misma, remitiendo toda la documentación a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, todo lo cual elevo al Pleno para que sea aprobado en sus propios términos.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
TERCERO: ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA PARA PROYECTO DE POLÍGONO INDUSTRIAL PRIMERA FASE CAMINO LANTADILLA CARRETERA CASTROJERIZ QUE INCLUYE SEPARATAS DE LAS OBRAS 71/0 Y 51/0: Por parte de la Alcaldesa se eleva al Pleno la propuesta efectuada por la Mesa de contratación tras la apertura de las plicas y tras el cotejo del informe del Sr. Arquitecto Municipal y que no es otra que:
PRIMERO: Admitir a todas las empresas a la licitación por cumplir los requisitos formales.
SEGUNDO: Establecer la siguiente puntuación:
- · Hormigones Sierra: 45,32 puntos.
- · Hydricon: 33,89 puntos.
- · Comfica: 29,18 puntos.
- · Tebycon: 24,97 puntos.
- · Lázaro: 21,78 puntos.
- · Excavosa: 16,80 puntos.
TERCERO: Adjudicar el contrato de obras para la ejecución del Proyecto Polígono Industrial 1ª Fase, Camino Lantadilla- Carretera Castrojeriz que incluye las separatas para las obras número 71/0 y número 51/0 a la empresa que en su conjunto ha obtenido mayor puntuación: Hormigones Sierra por un total de 324.700 € (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS EUROS)
Asimismo la Sra. Alcaldesa propone publicar la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar el resultado a todos los licitadores.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación en sus propios términos así como publicar el acuerdo de adjudicación y notificárselo a todos los licitadores.
CUARTO: SOLICITAR A CHD INCREMENTO CONCESIÓN CUOTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ETAP I: Visto que con fecha cinco de abril de dos mil seis el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad de los presentes solicitar a Confederación Hidrográfica del Duero concesión de aguas superficiales del Río Pisuerga en Melgar de Fernamental todo ello según las necesidades que se reflejan en el proyecto técnico par ala ejecución de la obra 26- BU-344 Melgar de Fernamental E.T.A.P. redactado por el Ingeniero D. Enrique Vecino Cordero.
Visto que los términos en los que se solicitó la concesión hacían referencia a la demanda de agua en condiciones anuales (9,88 l/s) y en condiciones estacionales (16,65 l/s).
Visto que la Estación de Tratamiento de Agua Potable tiene capacidad para depurar 100 metros cúbicos a la hora que equivalen a 27,77 litros/segundos, desde esta Alcaldía se eleva a Pleno solicitar modificación de solicitud de abastecimiento al caudal que la estación depuradora es capaz de gestionar: 27,77 l/s.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
QUINTO: SOLICITAR CONCESIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ETAP II: Visto que el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial “El Parralejo” prevé la construcción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable para el Polígono Industrial “El Parralejo”, en adelante ETAP II, esta Alcaldía eleva a Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: Solicitar concesión a CHD de abastecimiento de agua para ETAP II habilitando a la Alcaldesa a la firma de cuantos documentos se deriven del expediente, de acuerdo con el documento técnico que forma parte del proyecto de urbanización del polígono mencionado ut supra a razón de 100 metros cúbicos la hora o su equivalente en litros por segundo (27,77 l/s).
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
SEXTO: SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA VERTIDO CONSECUENCIA DE LA EDAR II DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL PARRALEJO”: Visto que el Proyecto de Urbanización para el Polígono Industrial “El Parralejo” prevé la creación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales a la que se denominará de ahora en adelante EDAR II, resulta necesario obtener autorización de todos los organismos implicados, para efectuar el vertido de dichas aguas residuales en Arroyo del Cuérnago de Melgar de Fernamental y aguas abajo del azud de derivación. Por todo ello, la Sra. Alcaldesa con el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de la de Obras de propone solicitar a la Comunidad de Regantes de las Huertas Viejas en Melgar de Fernamental, a la Comunidad de Regantes de La Magdalena en Arenillas de Ríopisuerga y a CHD autorización para paso y vertido en el arroyo del Cuérnago y aguas abajo del azud de derivación de las aguas residuales de la EDAR II en polígono industrial El Parralejo de acuerdo con el documento técnico que obra en el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial.
Los Sres. Concejales acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
SÉPTIMO: CONCURRIR A LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES: Visto que en el BOP de Burgos número 201 de 19 de octubre se convocó a las Entidades Locales de la Provincia para la formación de los programas de inversiones para los años 2008 y 2009, esta Alcaldía propone que se solicite para:
- Obra de reforma de Plaza de España por importe de 300.000, 00 euros.
- Obra de reparación prolongación camino Vista Alegre hacia las bodegas por importe de 200.000,00 euros.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos y asimismo acuerdan por unanimidad:
- Incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo la financiación para atender a las obras solicitadas.
- Comprometerse a aportar a su costa el proyecto de obra y la disponibilidad de los terrenos para su ejecución, así como a constituir las servidumbres que sean precisas para ello y a obtener todas las autorizaciones de los particulares y de las Administraciones Públicas que exija la normativa aplicable.
- Aprobar la justificación de la petición de subvención que se incorpora al expediente así como asumir que efectivamente las obras para las que se solicita la subvención son de competencia municipal.
OCTAVO: CONCURRIR A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EFECTUADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS: Vista la convocatoria efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Burgos en el Boletín Oficial de la Provincia número 202 de 22 de octubre para parques infantiles y recreativos 2008, desde esta Alcaldía se propone:
PRIMERO: Acordar concurrir a esta convocatoria solicitando parque recreativo para mayores.
SEGUNDO: Comprometerse a aceptar la subvención que, en su caso, podría otorgarse y de no ser posible, de renunciar a ella en el plazo de quince días.
TERCERO: Destinar la subvención que se otorgue a la ejecución del objetivo, proyecto o actividad solicitada.
Los Sres. Concejales aceptan por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
NOVENO: CANCELACIÓN DE AVAL POR EL QUE SE CONSTITUYÓ GARANTÍA DEFINITIVA: Vista el acta favorable para recepción definitiva de la obra Proyecto Reformado del Centro Juvenil de la Villa de Melgar, suscrito por el Director de la obra, D. José Antonio Fernández Fernández, suscrita con fecha 11 de octubre de 2007 por él, la Administración contratante y por el adjudicatario de las obras, procede acordar la cancelación del aval presentado por el adjudicatario, Hormigones Saldaña.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la devolución del mencionado aval.
DÉCIMO: DACIÓN DE CUENTAS: Por parte de Alcaldía se da cuenta de los Decretos 50 y 51 (contratación de seguro de responsabilidad civil para Taller de Empleo y licencia de primera ocupación) así como del acta 12/07 de la Junta de Gobierno Local.
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, La Sra. Alcaldesa levanta la Sesión en el lugar reseñado en el encabezado de la presente, a las veintidós horas, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en Melgar de Fernamental a veintinueve de octubre de 2007.
Vº. B.
La Alcaldesa, La Secretaria,
Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón.
12/02/2016