Usted está aquí

Pleno del Ayuntamiento de nueve de mayo de dos mil doce

Pleno del Ayuntamiento de nueve de mayo de dos mil doce

SESI√ďN PLENARIA EXTRAORDINARIA 2/2012

En la Villa de Melgar de Fernamental, a 9 de mayo de dos mil doce, siendo las veintiuna horas, previa citaci√≥n cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Sal√≥n de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D¬™. M¬™ Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento D¬™. M¬™ √Āngeles Madrid Arlanz√≥n, as√≠ como de los Sres. Concejales siguientes: D¬™ M¬™ Petra Aparicio Bilbao, D√Īa. M¬™ Asunci√≥n del Hierro Mart√≠nez, D. Roberto Esteban Calzada, D. Antonio Jos√© Urig√ľen Sierra, D. Jos√© Antonio del Olmo Fern√°ndez, D. Luis Cuesta Mois√©n y D¬™ M¬™ √Āngeles L√≥pez S√°nchez.¬†
Se incorpora  más tarde (punto quinto) D. Isidro Pablo Arroyo Calvo.
    Existe pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado  tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
1.- LECTURA Y APROBACI√ďN DEL ACTA DE LA SESI√ďN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedi√≥ a consultar sobre el acta de la sesi√≥n anterior 1/2012 de 28 de marzo de 2012 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
2.- APROBAR ALEGACIONES EXPEDIENTE REVISI√ďN OFICIO ACTO NULO (BODEGA) Y DEM√ĀS ACCIONES DERIVADAS DE LO MISMO (Caducidad e inicio nuevo expediente): Tal y como se informa por Secretar√≠a y consultado al efecto el Consejo Consultivo dicho expediente (al que el Consejo Consultivo adjudic√≥ el n√ļmero de identificaci√≥n: 1.086/2011) ha caducado, por ello con el Informe favorable de Secretar√≠a y el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda se eleva a Pleno propuesta de acuerdo tendente a declarar caducado el expediente de revisi√≥n de oficio de acto nulo por enajenaci√≥n de parcela (n√ļmero 49) sobrante a D. S.P.D. mediante Decreto 37/2005, de 9 de agosto, expediente que fue iniciado el 24 de octubre de 2011 en sesi√≥n plenaria 9/2011, procede por ende desestimar las alegaciones interpuestas contra su iniciaci√≥n ya que el mismo ha caducado.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
Toda vez que el problema sigue existiendo resultar√≠a conveniente iniciar nuevamente expediente de declaraci√≥n de oficio de acto nulo al efecto de que efectivamente sea declarado nulo el Decreto 37/2005, de 9 de agosto, en virtud del cual se resolvi√≥ adjudicar a D. S.P.D. parcela (n√ļmero 49) sobrante en virtud de los siguientes:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: En la sesi√≥n plenaria de 4 de julio de 2002, el Ayuntamiento Pleno de Melgar de Fernamental adopt√≥ por mayor√≠a absoluta del n√ļmero legal de miembros que integraban la Corporaci√≥n Municipal adopt√≥, entre otros, los siguientes acuerdos:
-¬†¬†¬† TERCERO: Ratificaci√≥n de la declaraci√≥n de sobrante de v√≠a p√ļblica de los terrenos en la trasera de las bodegas.
-    CUARTO: Segregación de parcela trasera de las bodegas.
-¬†¬†¬† QUINTO: Venta de parcelas segregadas de trasera de las bodegas. En dicho acuerdo se se√Īalaba cu√°l ser√≠a el precio de la enajenaci√≥n (6,01 euros el metro cuadrado), se acord√≥ mantener la oferta durante dos meses se√Īalando de forma expresa que cada colindante deber√≠a manifestar su aceptaci√≥n o no y proceder, en caso de aceptar, al pago de los metros que le correspondan. A mayor abundamiento este acuerdo se√Īalaba y, reproduzco literalmente, ‚ÄĚsi pasados dos meses no se manifestare por alguno de los colindantes su aceptaci√≥n o no se produjere el pago de los metros correspondientes, finca quedar√° en poder del Ayuntamiento que podr√° ofertarla a los nuevos colindantes que hayan adquirido las adyacentes‚ÄĚ.
Como base documental de este antecedente se aporta al expediente el DOCUMENTO UNO, integrado por certificado de dichos acuerdos plenarios, documento t√©cnico relativo a la segregaci√≥n y parcelaci√≥n de finca as√≠ como planos. Al efecto de fundamentar la revisi√≥n de oficio del Decreto 37/2005 de 9 de agosto declar√°ndolo nulo, t√©ngase en cuenta que el original acuerdo de enajenaci√≥n establece como bueno para entender como aceptada la parcela sobrante cualquiera de estas dos opciones: la aceptaci√≥n o el pago, y que a√ļn cuando se manifieste la aceptaci√≥n, la misma no surtir√≠a efecto si no se produjere el pago de la parcela en el plazo de dos meses.¬†
SEGUNDO: Con fecha 22/09/03 se remite al colindante más directo, D. E.G.M., opción de compra de dicha parcela y el mismo ingresa la cantidad que corresponde en cuenta del Ayuntamiento en Caja Círculo el 30/09/03. Sin embargo, pese a abonar esta cantidad nunca aportó al Ayuntamiento la aceptación y el Ayuntamiento no detectó su ingreso en la contabilidad municipal. A efecto de justificar la oferta efectuada y el pago se adjunta al expediente DOCUMENTO DOS.
TERCERO: Con fecha 25/09/03 D. S.P.D. presenta escrito en el Ayuntamiento se√Īalando que es colindante de la parcela sobrante n√ļmero 49 y que solicita que dicho terreno le sea vendido por el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local en sesi√≥n 9/03 celebrada el 28/10/03 deniega esta solicitud motivando dicho acuerdo en que la venta de las citas parcelas sobrantes es en exclusiva a los propietarios de bodegas, condici√≥n que no cumple la edificaci√≥n del solicitante y que adem√°s tiene ya ocupada la parte trasera que le pudiera haber lindado en su d√≠a. (En el expediente se encuentra acreditado con el DOCUMENTO TRES).
CUARTO: Toda vez que el Ayuntamiento no fue consciente del ingreso efectuado por D. E.G.M. y que D. S.P.D. vuelve a interesarse por la misma, el Ayuntamiento Pleno (celebrado en sesi√≥n 9/2004, de 2 de junio) solicita nuevamente a Diputaci√≥n que de por cumplido el tr√°mite de daci√≥n de cuentas de diversas parcelas, entre ellas la objeto del presente expediente que cuenta con el n√ļmero 49, y que hab√≠a sido omitida por error del primer expediente de daci√≥n de cuentas. Para autorizar dicha daci√≥n de cuentas se requiere del Ayuntamiento entre otra documentaci√≥n, que desde Secretar√≠a se certificara que las parcelas hab√≠an sido ofertadas a los colindantes a las mismas y que hab√≠a expirado el plazo para que ellos aceptaran dicha oferta por cuanto resulta un requisito indispensable para poder ofrecerle la parcela a quien no resulta colindante directo que quien lo sea no haga efectivo su derecho. Secretar√≠a certific√≥ tal extremo por cuanto ni en el expediente que obraba en su poder ni en Registro de Entrada constaba la aceptaci√≥n expresa por parte de D. E.G.M. de la compra de la parcela n√ļmero 49. Para justificar documentalmente este extremo se incorpora DOCUMENTO CUATRO, en el que constan las actuaciones de ofrecimiento de la parcela en aquel entonces a D. S.P.D., el tr√°mite de daci√≥n de cuentas que se realiz√≥ en aquel momento as√≠ como un informe recientemente solicitado a Diputaci√≥n Provincial (servicio de asesoramiento y asistencia al municipio, donde se informa expresamente en el punto quinto que resulta conditio sine qua non para poder ofertar la parcela sobrante a quien no es colindante directo que justamente quien lo sea no ejecute dicho derecho).
QUINTO: Toda vez que a la luz de la documentaci√≥n remitida a Diputaci√≥n este organismo da por cumplido el tr√°mite de daci√≥n de cuentas, este Ayuntamiento a trav√©s de Decreto 37/2005 de 9 de agosto resuelve adjudicar la parcela n√ļmero 49 a D. S.P.D., siendo √©ste el acto que se pretende declarar nulo de oficio por cuanto tras el mismo, D. E.G.M presenta en el Ayuntamiento el justificante de pago aceptando la parcela n√ļmero 49 que como se ha se√Īalado en el antecedente segundo hab√≠a efectuado el 30/09/03, esto es casi dos a√Īos antes del Decreto por el que se adjudic√≥ la misma parcela a D. S.P.D.
Y la motivación jurídica en la que se basa la revisión de oficio de acto nulo con respecto al Decreto 37/2005 trae causa de los siguientes
FUNDAMENTOS JUR√ćDICOS:
PRIMERO: El art√≠culo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del R√©gimen Jur√≠dico de las Administraciones P√ļblicas y del Procedimiento Administrativo Com√ļn se√Īala que ‚Äúlas Administraciones p√ļblicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u √≥rgano consultivo equivalente de la Comunidad Aut√≥noma, si lo hubiere, declarar√°n de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la v√≠a administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art√≠culo 62.1.‚ÄĚ El Decreto 37/2005, de 9 de agosto, por el que entre otros extremos, recog√≠a la adjudicaci√≥n de la parcela sobrante n√ļmero 49 a D. S.P.D. pon√≠a fin a la v√≠a administrativa y no fue recurrido en plazo por D. E.G.M.
SEGUNDO: El art√≠culo 62.1 de la norma citada ut supra se√Īala ‚ÄúLos actos de las Administraciones P√ļblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
[…]
c) Los que tengan un contenido imposible.
[…]
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Por una parte este expediente se ampara en el apartado c) porque al ser el ingreso del dinero requisito imprescindible para adquirir la parcela sobrante, debiera entenderse que con el ingreso efectuado por el interesado (D. E.G.M) dentro del plazo que se le otorg√≥ al efecto bastar√≠a para entender aceptada la opci√≥n y pudiera interpretarse que se la adjudic√≥ por acto presunto. Por lo tanto, el Ayuntamiento no contar√≠a en su poder con la parcela sobrante n√ļmero 49 y por lo tanto, ser√≠a imposible adjudic√°rsela posteriormente a nadie. No obstante, si esto no fuere suficiente entra en juego el apartado f) que expresamente alude a actos ‚Äúexpresos o presuntos‚ÄĚ en nuestro caso es un acto expreso: el Decreto 37/2005, de 9 de agosto. Y efectivamente y mediante el mismo D. S.P.D. adquiri√≥ derecho careciendo de los requisitos esenciales para su adquisici√≥n por cuanto RESULTABA DEL TODO IMPRESCINDIBLE que los colindantes directos (en este caso D. E.G.M) no hubiere ejercido su derecho en plazo, circunstancia reforzada por el informe expedido por la Excma. Diputaci√≥n Provincial de Burgos con fecha 8 de mayo de 2012 y que justific√≥ la negativa a ofrecerle la parcela cuando la solicit√≥ el 25/09/03 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 28/10/03 y que no recurri√≥ ni en v√≠a administrativa ni en v√≠a contencioso administrativa. D.E.G. efectu√≥ en plazo el ingreso por lo tanto s√≠ ejerci√≥ su derecho y esto cerraba la v√≠a a que D. S.P.D. pudiere optar a dicha parcela sobrante.
Por todo lo cual, se propone con el Informe de Secretaría y el Dictamen Favorable de la Comisión de Hacienda que se inicie la revisión de oficio del Decreto 37/2005, de 9 de agosto en lo tocante a la adjudicación de la parcela 49 a D. S.P.D., se notifique a los interesados otorgándoles un plazo de 10 días hábiles, al efecto de que presenten alegaciones. Se nombre instructor del procedimiento a D. Roberto Esteban Calzada, se delegue en Alcaldía la resolución de este expediente mediante Decreto así como la resolución de las alegaciones que pudieren surgir en base a la propuesta formulada por el instructor que también deberá tener en cuenta el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León (a quien habrá que remitir el inicio del expediente así como certificarle la notificación del presente acuerdo a los interesados).
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

3.- CONCERTAR OPERACI√ďN PR√ČSTAMO A LARGO PLAZO TRAS APROBACI√ďN PLAN DE AJSUTE Y HABILITACI√ďN FIRMA PARA SU CONCERTACI√ďN: Toda vez que este Ayuntamiento contaba con deudas l√≠quidas, vencidas y exigibles que fueron certificadas y enviadas al Ministerio a trav√©s de la aplicaci√≥n telem√°tica con fecha 13 de marzo de 2012, teniendo en cuenta el plan de ajuste remitido al Ministerio que fue aprobado y enviado el 28 de marzo de 2012 y que el mismo ha recibido informe favorable, habiendo adem√°s solicitado y tramitaci√≥n de adhesi√≥n voluntaria al cobro mediante este medio por todos los acreedores salvo uno de ellos, con el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda y el informe favorable de Secretar√≠a se eleva a Pleno la adopci√≥n del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la concertaci√≥n de la operaci√≥n de endeudamiento a largo plazo (diez a√Īos, siendo los dos primeros a√Īos de carencia de amortizaci√≥n del principal, teniendo en cuenta en lo que respecta al tipo de inter√©s lo se√Īalado en la caracter√≠stica s√©ptima del Acuerdo de la Comisi√≥n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ√≥micos de 1 de marzo que se√Īala que: ‚ÄúEl equivalente al coste de financiaci√≥n del Tesoro P√ļblico a los plazos se√Īalados m√°s un margen m√°ximo de 115 puntos b√°sicos al que se a√Īadir√° un margen de intermediaci√≥n de un m√°ximo de 30 puntos b√°sicos‚ÄĚ) para financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo por un importe total de 286.274,43 ‚ā¨.
Las condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
SEGUNDO. Remitir una copia del expediente tramitado al √≥rgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P√ļblicas.
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª Mª Montserrat Aparicio Aguayo, tan ampliamente como en derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día, los correspondientes documentos de formalización.
 Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

4.- RESOLUCI√ďN ALEGACIONES TASA CAJEROS AUTOM√ĀTICOS O EXPENDEDORES SIMILARES: Presentado recurso con fecha 17/04/12 con n√ļmero de entrada 303 contra liquidaci√≥n practicada a D¬™ A.G.G. en representaci√≥n de la Panader√≠a situada en la Calle Se√Īores de Puebla por existencia en su establecimiento de cajero expendedor en 2012 y admitido a tr√°mite el mismo, con el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda y el informe favorable de Secretar√≠a se eleva a Pleno acuerdo tendente a desestimar dicho recurso por cuanto su fundamentaci√≥n jur√≠dica no se corresponde con ninguno de los supuestos que puedan permitir la estimaci√≥n del mismo toda vez que cuenta con cobertura normativa (la Ordenanza aprobada por este Ayuntamiento y en vigor), se cumple el hecho imponible (existencia de cajero autom√°tico o expendedor instalado en la fachada de establecimientos bancarios, videoclubs u otros establecimientos similares siempre que cuenten con acceso directo desde la v√≠a p√ļblica y por ende la liquidaci√≥n se encuentra correctamente practicada, por ello no puede admitirse la anulaci√≥n de la liquidaci√≥n practicada¬† con respecto al expediente de regencia y¬† mucho menos dejarla sin efecto con respecto a ejercicios siguientes. El recurso se ampara en la exenci√≥n del art√≠culo 7 de la Ordenanza que tiene en cuenta posible exenci√≥n por capacidad econ√≥mica de los sujetos obligados a satisfacerla, si bien es cierto que esto es correcto, el recurso se basa en el escaso margen de beneficio que arroja este expendedor pero no acredita de ninguna manera la escasa capacidad econ√≥mica del sujeto obligado a satisfacerla. Por ende se desestima el recurso interpuesto ya que el recurrente no acredita por ning√ļn medio la facultad de acogerse a la exenci√≥n prevista. No obsta para que el Ayuntamiento toda vez que solvente la coyuntura econ√≥mica actual adopte, en su caso, medidas tendentes a modificar la actual Ordenanza.
Los Sres. Concejales aprueban por mayor√≠a absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios t√©rminos con la abstenci√≥n de los Sres. Concejales D. Jos√© Antonio del Olmo Fern√°ndez, D. Luis Cuesta Mois√©n y D¬™ M¬™ √Āngeles L√≥pez S√°nchez.

5.- APROBAR MODIFICACI√ďN BASES SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ARI: En este punto se incorpora el Sr. Concejal D. Isidro Arroyo Calvo. Vistas las subvenciones otorgadas provisionalmente en la primera convocatoria, teniendo en cuenta los plazos de justificaci√≥n a los que obligan los convenios suscritos por este Ayuntamiento, para una mejor gesti√≥n del Programa de subvenciones integrado en el Proyecto de √Ārea de Rehabilitaci√≥n Integral de Melgar de Fernamental, se estima oportuno modificar las bases que rigen la segunda convocatoria, aprobadas en sesi√≥n plenaria 1/2012, de 28 de marzo y publicadas en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos n¬ļ 73 de 17 de abril de 2012, al efecto de eliminar el tope m√°ximo de 32 viviendas que se estimaba en las mismas, as√≠ como al efecto de elevar el cr√©dito m√°ximo disponible en dicha convocatoria. A tal efecto, se propone con el Informe favorable de Secretar√≠a y el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda que se modifique la redacci√≥n de dichas bases y as√≠, en el √ļltimo p√°rrafo de los ‚ÄúCONCEPTOS GENERALES‚ÄĚ de dichas Bases,
DONDE DICE: Esta segunda convocatoria de subvenciones se hace con cargo al presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental dentro de la aplicaci√≥n presupuestaria 4.619.01, que cuenta con cr√©dito por importe de 387.200 ‚ā¨.
Pase A DECIR LO SIGUIENTE: Esta segunda convocatoria de subvenciones se hace con cargo al presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental dentro de la aplicaci√≥n presupuestaria 4.619.01, que cuenta con cr√©dito por importe de 834.900 ‚ā¨.
Y se elimina el tope máximo de 32 subvenciones establecido en la base tercera in fine, otorgando provisionalmente tantas subvenciones como sean necesarias para agotar el crédito presupuestario disponible.
Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo por unanimidad en sus propios términos.

6.- APROBAR RESOLUCI√ďN CONTRATO OBRA 39/0 PROYECTO URBANIZACI√ďN DIVERSAS CALLES EN MELGAR DE FERNAMENTAL: Visto que seg√ļn informe del Director de las obras que traen causa del presente acuerdo y cuyo adjudicatario era la empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARROYO LA FLECHA S.L., este adjudicatario ha abandonado la obra con fecha 11 de abril de 2012. Visto el informe de Secretar√≠a en el que se√Īala que las obras deb√≠an haber concluido el 11 de febrero de 2012 y que seg√ļn informa el Director de la obra √ļnicamente ha ejecutado el 46,02% del proyecto. Visto que ha generado desperfectos mientras ejecutaba la obra con un valor estimado de 6.934,02 euros, m√°s 1.248,12 correspondientes al 18% de IVA asciende a un total de 8.182,14 euros. Y que ha incumplido con lo previsto en el proyecto en cuanto a gesti√≥n de residuos ocasionando por tal concepto da√Īos al Ayuntamiento que deber√° gestionar correctamente los mismos, circunstancia valorada con un valor estimado de 37.800 euros, m√°s 6.804 euros correspondientes al 18% de IVA arroja un total de 44.604 euros. Teniendo en cuenta que ambas cantidades arrojan un total de 52.786,14 euros, cantidad superior a la cubierta por garant√≠a definitiva, que asciende a 16.254,24 euros, con el Informe favorable de Secretar√≠a y el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda se eleva a Pleno adopci√≥n del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de resolución del contrato de obras de pavimentación de varias calles del Casco Urbano de Melgar de Fernamental, Obra 39/0 del POS suscrito con la empresa Construcciones y Pavimentaciones Arroyo la Flecha S.L.
SEGUNDO: Incautar la garant√≠a definitiva que asciende a 16.254,24 euros que respond√≠a de los da√Īos producidos por la resoluci√≥n del contrato por causa imputable al adjudicatario, seg√ļn informe de Secretar√≠a, teniendo en cuenta que antes de la liquidaci√≥n del contrato pero a fecha actual quedan fijados da√Īos por ejecuci√≥n defectuosa de obra y no gesti√≥n adecuada y conforme a proyecto por un importe total de 52.786,14 euros. Reserv√°ndose el derecho de acciones que correspondan para el resarcimiento de los da√Īos en la parte no cubierta por la garant√≠a definitiva.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al avalista otorgándoles un plazo de audiencia de diez días naturales desde que reciban la notificación al efecto de que presenten alegaciones o se opongan.
CUARTO: En el supuesto de que se presenten alegaciones u oposición, remitir el expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León al efecto de que emita preceptivo Dictamen.
QUINTO: Delegar en Alcaldía la resolución del contrato tras el período de audiencia si no existieren alegaciones e incluso la resolución de las mismas y posterior resolución a la luz del Dictamen que, en su caso, emita el Consejo Consultivo de Castilla y León.
SEXTO: Que la resolución del contrato lleve aparejada prohibición para contratar y remisión al órgano que corresponda.
S√ČPTIMO: Emplazar a Construcciones y Pavimentaciones Arroyo la Flecha S.L. a efectuar actos de liquidaci√≥n del contrato el 13 de junio de 2012 a las 10 horas en el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
7.- APROBAR PLIEGOS DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUCICACI√ďN DE OBRA POR EJECUTAR EN OBRA 39/0 PROYECTO URBANIZACI√ďN DIVERSAS CALLES EN MELGAR DE FERNAMENTAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: A la vista de que es necesario ejecutar el proyecto incluido en el POS 2011 Obra 39/0 as√≠ como para cumplir con lo previsto en el Plan de ARI se propone adjudicar el restante de obra del proyecto que queda con un valor estimado de Restando pues por ejecutar obras con un valor estimado (sin IVA ) de 175.484,61 ‚ā¨ que se corresponder√≠a con el 53,98% de obra, mediante procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con el pliego de cl√°usulas administrativas que se insertan a continuaci√≥n. Se propone invitar a Aquagest, Construcciones F√©lix Baranda S.L. as√≠ como a Hormigones Sierra S.L.U. Se propone igualmente delegar en Alcald√≠a la adjudicaci√≥n del contrato as√≠ como el requerimiento al que hace referencia el art√≠culo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico.
CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACI√ďN CONTRATO DE OBRAS PARA EJECUCI√ďN DE PARTE PENDIENTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACI√ďN DE VARIAS CALLES EN CASCO URBANO MELGAR DE FERNAMENTAL (POS 2011 OBRA 39/0).
1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

√ďrgano de Contrataci√≥n:
AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL
C.I.F. P 0921600 C. ¬†¬†¬† N√ļmero de Expediente:¬†¬†¬† 01/2012 POS 2011 OBRA 39/0
    Tipo de Procedimiento:    NEGOCIADO
    Publicidad:    NO
    Tipo de Contrato:    OBRAS
    Tramitación:    ORDINARIA
    Criterios Adjudicación:    VARIOS CRITERIOS, Cláus. 10ª
2. OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de parte pendiente del Proyecto de Pavimentación de Varias Calles en Casco Urbano de Melgar de Fernamental.
CPV: 45000000¬†¬†¬† DESCRIPCI√ďN DE CPV: Construcciones nuevas, obras de restauraci√≥n y reparaciones corrientes.¬†
3. IMPORTE DEL CONTRATO:
VALOR ESTIMADO: 175.484,61 ‚ā¨¬†¬†¬† IVA: 18% 31.587,23 ‚ā¨¬†¬†¬† IMPORTE TOTAL: 207.071,84 ‚ā¨¬†¬†¬† GASTOS PUBLICIDAD: -----

EJERCICIO: 2012           
REVISI√ďN DE PRECIOS: NO, NO PROCEDE POR TENER PLAZO DE EJECUCI√ďN INFERIOR AL A√ĎO
4. FINANCIACI√ďN:
EXCMA. DIPUTACI√ďN PROVINCIAL DE BURGOS (219.760 ‚ā¨ DEL PROYECTO PRIMITIVO) Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL (RESTO).¬†
5. PLAZO DE EJECUCI√ďN:
2 MESES Y MEDIO
6. GARANT√ćAS:
PROVISIONAL: NO   
DEFINITIVA: S√欆¬†¬† ASCIENDE AL 5% VALOR ESTIMADO DE ADJUDICACI√ďN.
7. MESA DE CONTRATACI√ďN: S√ć
8.1 CLASIFICACI√ďN DEL CONTRATISTA:¬†¬†¬† NO PROCEDE POR CUANTO SU VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS 350.000 ‚ā¨

 

√ćNDICE DE CL√ĀUSULAS DEL PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACI√ďN CONTRATO DE OBRAS PARA EJECUCI√ďN RESTO PROYECTO OBRAS PAVIMENTACI√ďN VARIAS CALLES EN CASCO URBANO DE MELGAR DE FERNAMENTAL (OBRA 39/0 DEL POS 2011).
1ª.- Objeto.
2ª.- Procedimiento de selección y adjudicación.
3ª.- El perfil de contratante.
4ª.- Importe del contrato.
5ª.- Duración del contrato.
6ª.- Acreditación de la aptitud para contratar.
7ª.- Clasificación del contratista.
8ª.- Presentación de proposiciones y documentación administrativa.
9ª.- Garantía provisional.
10ª.- Criterios de adjudicación.
11ª.- Mesa de contratación.
12ª.- Apertura de proposiciones.
13ª.- Requerimiento de documentación.
14ª.- Garantía definitiva.
15ª.- Adjudicación del contrato.
16ª.- Formalización del contrato.
17ª.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.
18ª.- Cesión y subcontratación.
19ª.- Revisión de precios.
20ª.- Recepción y plazo de garantía.
21ª.- Ejecución del contrato.
22ª.- Modificación del contrato.
23ª.- Penalidades por incumplimiento.
24ª.- Resolución del contrato.
25ª.- Régimen jurídico del contrato.

RELACI√ďN DE ANEXOS:
ANEXO I: Declaración responsable estar al corriente con las obligaciones tributarias así como con la Seguridad Social y no estar incurso en prohibición para contratar.
ANEXO II: Declaración aceptando los pliegos de cláusulas administrativas particulares así como proposición del licitador con respecto a los criterios objeto de negociación. 

 

PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACI√ďN CONTRATO DE OBRAS PARA EJECUCI√ďN RESTO PROYECTO OBRAS PAVIMENTACI√ďN VARIAS CALLES EN CASCO URBANO DE MELGAR DE FERNAMENTAL (OBRA 39/0 DEL POS 2011).

CL√ĀUSULA PRIMERA. Objeto.¬†

El objeto del contrato es la realización de las obras de pavimentación de varias calles en Casco Urbano de Melgar de Fernamental incluidas en proyecto global y no ejecutadas por la empresa que resultó inicialmente adjudicataria de este contrato.
El documento técnico, con la totalidad de los documentos de cualquier índole que lo integran, el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y la oferta propuesta por el licitador que resulte adjudicatario, revestirán carácter contractual, por lo que serán obligatorios y exigibles al adjudicatario del contrato.

CL√ĀUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selecci√≥n y Adjudicaci√≥n

La forma de adjudicaci√≥n de este contrato ser√° el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el art√≠culo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico (en adelante TRLCSP).

CL√ĀUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso p√ļblico a la informaci√≥n relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizaci√≥n de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante, al que se tendr√° acceso seg√ļn las especificaciones que se regulan en la p√°gina web siguiente: https://contratante.burgos.es o buscar el correspondiente enlace a trav√©s de la web municipal: http://www.www.melgardefernamental.es

CL√ĀUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El precio total del presente contrato asciende a la cuant√≠a de 207.071,84 ‚ā¨ (DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO C√ČNTIMOS DE EURO); El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 175.484,61 ‚ā¨ (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN C√ČNTIMOS DE EURO) m√°s 31.587,23 ‚ā¨ (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITR√ČS C√ČNTIMOS DE EURO) correspondientes al 18% en concepto de Impuesto sobre el Valor A√Īadido.
En este precio total están incluidos: los gastos generales, el beneficio industrial, el control de calidad, los costes de las medidas que se hayan de adoptar en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (aunque no están incluidos los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud por cuanto corren a cargo del Ayuntamiento sin que puedan ser repercutidos al adjudicatario), costes publicitarios (elaboración de plancha con nombre de adjudicatario para instalar en el cartel que anuncia financiación) y cualesquiera otros que se deriven de la ejecución del Proyecto así como de las obligaciones que asumirá el adjudicatario derivadas del presente pliego o de la proposición en virtud de la que resultó adjudicatario, especialmente en lo relativo a la gestión de residuos. . 
La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior al valor estimado máximo de licitación. Incumplir esta condición es causa automática de exclusión en el proceso de licitación.

CL√ĀUSULA QUINTA. Duraci√≥n del Contrato

La duración del contrato de obras para la ejecución del Proyecto será de dos meses y medio. 
Una vez formalizado el contrato, y en el plazo máximo de 10 días, se levantará acta de comprobación del replanteo, comenzando el plazo de ejecución (salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo).
El adjudicatario deber√° cumplir con el plazo total de ejecuci√≥n del contrato y con los plazos parciales, si los hubiere. Todos ellos comenzar√°n a contar desde el d√≠a siguiente al de la firma del Acta de Comprobaci√≥n del Replanteo con resultado positivo. El incumplimiento de dichos plazos dar√° lugar a la imposici√≥n de las penalidades que se se√Īalan posteriormente en este pliego.
Si vigente el contrato, surgieran incidencias que determinen la necesidad de ampliar los plazos establecidos, la pertinente modificación deberá ser autorizada expresamente por el Ayuntamiento a la luz del Informe que a tal fin emita la Dirección de las Obras.
En todo caso el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al Ayuntamiento y al adjudicatario.
Antes del comienzo efectivo de las obras, el Ayuntamiento deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud así como el Plan de Trabajo correspondiente a la obra adjudicada y el adjudicatario habrá informado a la autoridad laboral de cuál será la fecha de inicio de la obra.

CL√ĀUSULA SEXTA. Acreditaci√≥n de la Aptitud para Contratar

Podr√°n presentar proposiciones las personas naturales o jur√≠dicas, espa√Īolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no est√©n incursas en prohibiciones para contratar, siempre que su actividad tenga una relaci√≥n directa con el objeto del contrato seg√ļn resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y acrediten cumplir con las condiciones de solvencia econ√≥mica, t√©cnica y profesional que se exigen en el presente pliego.

CL√ĀUSULA S√ČPTIMA. Condiciones de solvencia econ√≥mica, t√©cnica y profesional

Pese a que no se exigirá clasificación del contratista por cuanto el valor estimado del contrato no supera los 350.000 euros, aquellos empresarios que cuenten con la misma podrán presentarla al objeto de dar por acreditada su solvencia económica, técnica y profesional (artículo 74.2 TRLCSP).
Dicha solvencia deber√° acreditarse de la siguiente forma:
- Solvencia financiera:
a) Seguro de indemnizaci√≥n por riesgos profesionales con una cobertura m√≠nima de 600.000 ‚ā¨ (SEISCIENTOS MIL EUROS).
 
- Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.
a) Relaci√≥n de las obras ejecutadas en el curso de los cinco √ļltimos a√Īos, avalada por certificados de buena ejecuci√≥n para las obras m√°s importantes; estos certificados indicar√°n el importe, las fechas y el lugar de ejecuci√≥n de las obras y se precisar√° si se realizaron seg√ļn las reglas por las que se rige la profesi√≥n y se llevaron normalmente a buen t√©rmino; en su caso, dichos certificados ser√°n comunicados directamente al √≥rgano de contrataci√≥n por la autoridad competente. Si las obras se ejecutaron para el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, bastar√° indicar fecha e importe, no ser√° necesario el certificado de ejecuci√≥n en buen t√©rmino.
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

CL√ĀUSULA OCTAVA. Presentaci√≥n de Proposiciones y Documentaci√≥n Administrativa.

Las ofertas se presentar√°n en la sede del Ayuntamiento: Plaza Espa√Īa n¬ļ 1, C.P. 09.100, Melgar de Fernamental (Burgos). Tel√©fono: 947.37.21.21. Fax: 947.37.25.91 de 9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo inh√°biles) siendo la fecha l√≠mite, tal y como se determina en la invitaci√≥n, las 14 horas del mi√©rcoles 24 de mayo de 2012. Las ofertas se presentar√°n en mano o por correo. Las sucesivas fases de negociaci√≥n se llevar√°n a cabo v√≠a fax.
¬†Cuando las proposiciones se env√≠en por correo, el empresario deber√° justificar la fecha y hora de imposici√≥n del env√≠o en la oficina de Correos y anunciar al √≥rgano de contrataci√≥n la remisi√≥n de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo d√≠a, consign√°ndose el t√≠tulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditaci√≥n de la recepci√≥n del referido fax o telegrama se efectuar√° mediante diligencia extendida en el mismo por la Secretar√≠a del Ayuntamiento.¬† Sin la concurrencia de ambos requisitos, no ser√° admitida la proposici√≥n si es recibida por el √≥rgano de contrataci√≥n con posterioridad a la fecha de terminaci√≥n del plazo se√Īalado en el anuncio de licitaci√≥n. En todo caso, transcurridos diez d√≠as siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaci√≥n, √©sta no ser√° admitida (art. 80.4 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones P√ļblicas).
Cada licitador no podr√° presentar m√°s de una proposici√≥n, sin perjuicio de lo establecido en el art√≠culo 147 del TRLCSP. Tampoco podr√° suscribir ninguna propuesta en uni√≥n temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en m√°s de una uni√≥n temporal. La infracci√≥n de estas normas dar√° lugar a la no admisi√≥n de todas las propuestas por √©l suscritas. Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades pertenecientes al mismo grupo deber√°n cumplimentar declaraci√≥n al efecto, se√Īalando expresamente a qu√© grupo pertenecen as√≠ como resto de empresas tambi√©n pertenecientes a dicho grupo.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
El Ayuntamiento podr√° excluir las proposiciones que contengan salvedades a la aceptaci√≥n de alg√ļn punto de este pliego o no se ajusten a los modelos a utilizar tal y como marcan los anexos del presente pliego.
Previa a la presentación de la proposición, el licitador podrá examinar este Pliego y la documentación complementaria a que alude el artículo 158 del TRLCSP, en la sede del Ayuntamiento citada ut supra con, al menos, tres días naturales de antelación a la fecha límite prevista para la recepción de ofertas. 
Las proposiciones para tomar parte en la licitaci√≥n se presentar√°n en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicaci√≥n del domicilio a efecto de notificaciones, tel√©fono, fax y, en su caso, correo electr√≥nico, en los que se har√° constar la denominaci√≥n del sobre y la leyenda ¬ęProposici√≥n para licitar a la contrataci√≥n de obras de ejecuci√≥n de parte del Proyecto de Pavimentaci√≥n de Varias Calles en Melgar de Fernamental, Obra 39/0¬Ľ. La denominaci√≥n de los sobres, que deber√°n ir firmados por el representante legal, es la siguiente:
- Sobre A: Documentación Administrativa para licitar a la contratación de obras de ejecución de parte del Proyecto de Pavimentación de Varias Calles en Melgar de Fernamental, Obra 39/0.
- Sobre B: Proposición relativa a criterios negociables en el procedimiento licitatorio para la contratación de obras de ejecución de parte del Proyecto de Pavimentación de Varias Calles en Melgar de Fernamental, Obra 39/0. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor y presentarse en idioma castellano.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos originales o cotejados por Notario o compulsados por la Secretaría del Ayuntamiento, así como una relación numerada de los mismos:

SOBRE ¬ęA¬Ľ
DOCUMENTACI√ďN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
a.1.- De los empresarios que fueren personas jur√≠dicas mediante la escritura o documento de constituci√≥n, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro p√ļblico que corresponda, seg√ļn el tipo de persona jur√≠dica de que se trate as√≠ como con el CIF de la empresa.
¬†a.2.- De los empresarios que fueren persona f√≠sica mediante el documento que acredite su personalidad (para espa√Īoles: Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces, para extranjeros: Pasaporte).¬†

b) Documentos que acrediten la representación.
b.1.- Si el firmante de la proposici√≥n act√ļa en calidad de representante del licitador, deber√° acompa√Īarse el documento que acredite la personalidad de este representante (para espa√Īoles: Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces, para extranjeros: Pasaporte), as√≠ como escritura o testimonio notarial del nombramiento del cargo o apoderado debidamente inscrita en el Registro Mercantil, que le habilite para concurrir en nombre del representado a la celebraci√≥n del contrato.

c) Documentación que acredite cumplir con la solvencia exigida:
Como ya se se√Īal√≥ anteriormente estos documentos pueden ser sustituidos voluntariamente por el licitador que presente certificado de clasificaci√≥n (art√≠culo 74.2 TRLCSP).¬† Quienes no opten por esta opci√≥n deber√°n presentar originales o copias autenticadas o cotejadas legalmente de:
a) Seguro de indemnizaci√≥n por riesgos profesionales con una cobertura m√≠nima de 600.000 ‚ā¨ (SEISCIENTOS MIL EUROS).
¬†b) Relaci√≥n de las obras ejecutadas en el curso de los cinco √ļltimos a√Īos, avalada por certificados de buena ejecuci√≥n para las obras m√°s importantes; estos certificados indicar√°n el importe, las fechas y el lugar de ejecuci√≥n de las obras y se precisar√° si se realizaron seg√ļn las reglas por las que se rige la profesi√≥n y se llevaron normalmente a buen t√©rmino; en su caso, dichos certificados ser√°n comunicados directamente al √≥rgano de contrataci√≥n por la autoridad competente. Si las obras se ejecutaron para el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, bastar√° indicar fecha e importe, no ser√° necesario el certificado de ejecuci√≥n en buen t√©rmino.
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

d) Uniones Temporales de Empresas: Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta y solidaria, cada una acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán un compromiso de constitución de unión temporal, con indicación de los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscribirán, la participación de cada uno de ellos y designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente al Ayuntamiento.
f) Declaraciones responsables:
f.1.- Declaraci√≥n responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administraci√≥n, conforme a lo dispuesto en el art√≠culo 60 TRLCSP. Esta declaraci√≥n incluir√° expresamente la manifestaci√≥n de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificaci√≥n acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci√≥n, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar y debiendo el adjudicatario presentarla cada seis meses (o cuando la √ļltima hubiera perdido su vigencia) al efecto de poder tramitar el abono de las facturas que correspondan. Conforme al Anexo I.

SOBRE ¬ęB¬Ľ
PROPOSICI√ďN RELATIVA A CRITERIOS OBJETO DE NEGOCIACI√ďN.
- Se presentará conforme al Anexo II incluyendo además toda la documentación que sea preciso para poder valorar sus propuestas redactadas en castellano. 
La oferta económica deberá estar redactada en castellano y deberá estar firmada por el empresario o persona facultada para ello.
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional, por parte del licitador, del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas sin salvedad alguna.
El valor estimado de la oferta comprender√° toda clase de gastos derivados del contrato, salvo el correspondiente al Impuesto sobre el Valor A√Īadido que deba ser repercutido, el cual sin embargo, se indicar√° como partida independiente.
Las ofertas cuyo valor estimado exceda del que representa el m√°ximo de licitaci√≥n y, en general, aqu√©llas que se encuentren incluidas en alguno de los supuestos contemplados en el art√≠culo 84 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, ser√°n igualmente excluidas. El valor estimado del contrato NO ES NEGOCIABLE por lo tanto deber√° ejecutarlo por el importe rese√Īado en el presente pliego sin que las mejoras que oferte en su proposici√≥n pudieren incrementarlo.
El licitador estar√° obligado a mantener su oferta durante seis meses a contar desde la fecha de apertura del √ļltimo sobre o de la √ļltima fase de negociaci√≥n, so pena de incautaci√≥n de la garant√≠a provisional.

CL√ĀUSULA NOVENA. Garant√≠a Provisional

Los licitadores invitados están eximidos de presentar garantía provisional.

CL√ĀUSULA D√ČCIMA. Criterios Objeto de Negociaci√≥n.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de negociación pudiendo otorgar un máximo de 100 puntos.
-    Asunción de la gestión de residuos generados por la ejecución de la obra hasta este momento (3.500 Toneladas, con un valor estimado, es decir sin IVA de 37.800 euros) ---> Máximo 40 puntos (se prorratearán los puntos si no se asumen todas las toneladas existentes).
-    Asunción de la ejecución de los repasos necesarios para restaurar desperfectos generados por ejecución de la obra hasta este momento (con un valor estimado, es decir sin IVA de 6.934,02 euros) ---> Máximo 10 puntos (se prorratearán los puntos si no se asumen todos los repasos existentes)..
-    Mejoras propuestas por el licitador al proyecto: El licitador podrá ofertar mejoras a las obras definidas en el proyecto que estará dispuesto a ejecutar sin incrementar el coste económico del proyecto que tales mejoras pudieran resultar, es decir las ejecutaría a su costa. Cada mejora propuesta, para que pueda ser tenida en cuenta, deberá de estar adecuadamente numerada, descrita, justificada y valorada económicamente (con y sin IVA). En el caso de que interaccionen con alguna partida incluida en el proyecto, se citará exactamente la partida y/o medición con que interacciona, indicando cómo le afecta (sustituyéndola, anulándola, complementándola, etc.). En la consideración de las mejoras se tendrá en cuenta un coeficiente multiplicador, con valor entre cero y uno, atendiendo al interés de la misma para la obra terminada. Máximo 49 puntos.
-    Ampliación del plazo de garantía: otorgando 0,5 puntos por cada período completo de seis meses que se amplíe sobre el mínimo exigido por Ley, con un máximo de 1 punto.
Para pasar a la siguiente fase de negociación será necesario haber obtenido un mínimo de 60 puntos tras la apertura del sobre b). 

CL√ĀUSULA D√ČCIMOPRIMERA. Mesa de Contrataci√≥n

Compuesta tal y como se determinó con carácter permanente en la sesión plenaria organizativa del Ayuntamiento con fecha 21 de junio de 2011.

CL√ĀUSULA D√ČCIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones

Los t√©cnicos del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental se reunir√°n finalizado el plazo de presentaci√≥n de proposiciones al efecto de dar apertura a los Sobres ‚ÄúA‚ÄĚ y calificar la documentaci√≥n administrativa contenida en los mismos. Si observaran defectos subsanables conceder√°n un plazo de un d√≠a natural para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentaci√≥n presentada. El requerimiento para subsanar podr√° hacerse por tel√©fono, fax, burofax o correo electr√≥nico. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado correctamente la documentaci√≥n que subsane el defecto, la empresa ser√° directamente excluida.¬†
El día 25 de mayo, la Mesa de Contratación dará apertura al sobre b) otorgará los puntos que correspondan y posteriormente iniciará con quienes hayan llegado a 60 puntos las oportunas negociaciones. Solamente se permitirá mejorar oferta una vez permitiéndose, no obstante, a quien vaya en cabeza desde apertura del sobre b), igualar las mejoras presentadas por el resto de licitadores al efecto de premiar su mejor proposición inicial.
La Mesa de Contratación, en acto privado, propondrá la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa o bien propondrá que se declare desierto el proceso de licitación. Igualmente establecerá clasificación de las proposiciones por orden decreciente.

CL√ĀUSULA D√ČCIMOTERCERA. Requerimiento de Documentaci√≥n

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:
-    Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
-    Documento (contrato privado) que acredite disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, si hubiere optado por esta opción.
-    Documento justificativo de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
-    Plan de Seguridad y Salud y Plan de Trabajo (al efecto de ser aprobado por el órgano de adjudicación antes de la formalización del contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo se√Īalado (a salvas de que se adjudique a una UTE, que deber√° presentar en dicho plazo toda la documentaci√≥n a salvas de la escritura de constituci√≥n y el CIF, documentaci√≥n para la que se le otorgar√° mayor plazo), se entender√° que el licitador ha retirado su oferta y se proceder√° a recabar la misma documentaci√≥n al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CL√ĀUSULA D√ČCIMOCUARTA. Garant√≠a Definitiva

El licitador que hubiera presentado la oferta econ√≥micamente m√°s ventajosa deber√° acreditar, antes de la adjudicaci√≥n y en el plazo que se√Īala en el presente pliego, la constituci√≥n de la garant√≠a de un 5% del importe de adjudicaci√≥n, excluido el Impuesto sobre el Valor A√Īadido.
La garant√≠a definitiva se depositar√° preferentemente mediante aval bancario seg√ļn determina el art√≠culo 56 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones P√ļblicas, sin perjuicio de que tambi√©n pueda constituirse por alguno de los medios determinados en el art√≠culo 96 del TRLCSP. Con las mismas exigencias en cuanto a entidad financiera o aseguradora con quien se constituya que reg√≠an para la garant√≠a provisional.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. El Ayuntamiento adjudicador del presente contrato gozará de la preferencia en la ejecución de garantías que recoge el artículo 101 del TRLCSP.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el valor total de la obra contratada experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad con el presupuesto de las obras vigente. De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento podrá declarar resuelto el contrato. En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión temporal de empresas, la garantía definitiva deberá amparar solidariamente a todas ellas.
CL√ĀUSULA D√ČCIMOQUINTA. Adjudicaci√≥n del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
‚Äʬ†¬†¬† En relaci√≥n con los candidatos descartados, la exposici√≥n resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
‚Äʬ†¬†¬† Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicaci√≥n tambi√©n en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
‚Äʬ†¬†¬† En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracter√≠sticas y ventajas de la proposici√≥n del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de √©ste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
‚Äʬ†¬†¬† En la notificaci√≥n y en el perfil de contratante se indicar√° el plazo en que debe procederse a su formalizaci√≥n.
También se publicará en el perfil la formalización del contrato.

CL√ĀUSULA DECIMOSEXTA. Formalizaci√≥n del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo, ex artículo 156.3 in fine TRLCSP, no podrá efectuarse más tarde de los quince días hábiles dese que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4. La formalización del contrato podrá ser delegada en Alcaldía.
La formalizaci√≥n del contrato constituye t√≠tulo suficiente para acceder a cualquier registro p√ļblico. No obstante, el contratista podr√° solicitar que el contrato se eleve a escritura p√ļblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

CL√ĀUSULA DECIMOS√ČPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista: El importe de las obras ejecutadas se acreditar√° mensualmente al contratista por medio de certificaciones expedidas por la Direcci√≥n de Obras. Estas certificaciones se presentar√°n por el contratista en la sede del Ayuntamiento junto a la factura correspondiente emitida con las formalidades exigidas por la normativa espa√Īola vigente.
Durante la vigencia del contrato y para efectuar el cobro del precio, el contratista estar√° obligado a acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando los oportunos certificados con anterioridad al cumplimiento de validez de las √ļltimas certificaciones presentadas (seis meses a contar desde su fecha de expedici√≥n). Igualmente deber√° acreditar el pago de las p√≥lizas de los seguros que resultan obligatorios para resultar adjudicatario del presente contrato.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

B) Obligaciones del adjudicatario o contratista:
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
‚ÄĒ El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecuci√≥n del contrato as√≠ como, en su caso, de los plazos parciales rese√Īados. Caso de incumplimiento se le impondr√°n las penalidades previstas en el presente pliego. No obstante, si el retraso fuese por causa no imputable al adjudicatario, el Ayuntamiento podr√° optar por conceder una pr√≥rroga previo informe de la Direcci√≥n T√©cnica. En todo caso, la constituci√≥n en mora del adjudicatario no requerir√° interpelaci√≥n o intimaci√≥n previa por parte del Ayuntamiento.
‚ÄĒ Obligaciones laborales y sociales. El adjudicatario est√° obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevenci√≥n de riesgos laborales, asumiendo todas las responsabilidades que se deriven de estas materias y dando cumplimiento tambi√©n a lo dispuesto en las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que deber√°n ajustarse a lo previsto en la legislaci√≥n espa√Īola y auton√≥mica vigente en materia de prevenci√≥n de riesgos laborales. Deber√° igualmente comunicar al Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Provincia de Burgos la apertura del centro de trabajo.
‚ÄĒ El adjudicatario est√° obligado a dedicar o adscribir a la ejecuci√≥n del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (art√≠culo 64.2 del TRLCSP).
‚ÄĒ El contratista est√° obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el art√≠culo 227 TRLCP para los supuestos de subcontrataci√≥n.
‚ÄĒ Se√Īalizaci√≥n de las obras. El contratista est√° obligado a instalar a su costa, las se√Īalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulaci√≥n en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, con especial cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Tr√°fico, Circulaci√≥n de Veh√≠culos a Motor y Seguridad Vial.
‚ÄĒ Ser√°n de cuenta del adjudicatario: los gastos o tributos del anuncio o anuncios de licitaci√≥n, adjudicaci√≥n y formalizaci√≥n del contrato o elevaci√≥n a escritura p√ļblica (si es que el adjudicatario lo solicitare), la contrataci√≥n de los seguros a que hace referencia la cl√°usula 13¬™ del presente pliego, as√≠ como cualesquiera otros que resulten de aplicaci√≥n, seg√ļn las disposiciones vigentes en la forma y cuant√≠a que √©stas se√Īalen. Asimismo y sin que ello tampoco implique coste adicional alguno al presupuesto de la obra asumir√° los costes de plancha con su nombre para colocar en el cartel existente.
‚ÄĒ Si el Ayuntamiento, como promotor de las obras, resultase responsable subsidiario de las obligaciones incumplidas por el adjudicatario o sustituto del contribuyente podr√° compensar las cantidades abonadas, de las que correspondan al adjudicatario por la obra ejecutada.
‚ÄĒ El adjudicatario est√° obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas o de otro tipo sean necesarias para la ejecuci√≥n completa de las obras y su puesta en funcionamiento, debiendo abonar a su costa todos los gastos que supongan dichas autorizaciones o permisos, figurando como titular de la autorizaci√≥n el sujeto que determine el Ayuntamiento. Si la normativa aplicable exigiere alg√ļn documento o proyecto t√©cnico para tramitar la autorizaci√≥n que corresponda ser√° de cuenta del adjudicatario su elaboraci√≥n sin que pueda repercutir los gastos al Ayuntamiento. El contrato quedar√° condicionado a la obtenci√≥n de todas las licencias y permisos necesarios y en particular los de car√°cter medioambiental y urban√≠stico para la ejecuci√≥n de lo previsto en el Proyecto as√≠ como asume todos los costes derivados de la gesti√≥n de residuos sabiendo que lo previsto en el proyecto es meramente estimativo, el presente pliego y en su proposici√≥n. De lo contrario, el Ayuntamiento podr√° resolver el contrato con incautaci√≥n de la garant√≠a definitiva.
‚ÄĒ El adjudicatario, como responsable de la construcci√≥n, est√° obligado a cumplir con todas las determinaciones de la Ley 38/1999, de 5 de Octubre, de Ordenaci√≥n de la Edificaci√≥n y dem√°s normativa que la desarrolle en la medida en que sean aplicables al tipo de contrato a que se refiere este pliego.
‚ÄĒ Ser√° obligatorio para el adjudicatario conservar en la obra los libros de √≥rdenes, visitas y subcontrataci√≥n debidamente diligenciados, estando a disposici√≥n de la Direcci√≥n de Obras o de la persona o representante del Ayuntamiento que visite la obra. En ellos se anotar√°n las √≥rdenes, instrucciones, subcontratistas y comunicaciones que se estimen precisas, autorizadas con la firma del ordenante, acreditando el contratista el enterado a trav√©s del jefe de obra.

CL√ĀUSULA DECIMOCTAVA. Cesi√≥n y Subcontrataci√≥n

No se permite la cesión del contrato.
La subcontratación del mismo estará permitida hasta el 40% del importe de adjudicación. Para que la misma tenga efectos frente al Ayuntamiento, el adjudicatario deberá notificar por escrito al Ayuntamiento para que éste lo autorice de forma expresa, el subcontrato a celebrar, con indicación de las partes a realizar por el subcontratista, la identidad y la justificación de la aptitud para ejecutar la subcontratación por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá al contratista de justificar la aptitud de aquél. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el adjudicatario principal que asumirá por tanto la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento. La subcontratación se regirá por lo establecido en el artículo 227 del TRLCSP.

CL√ĀUSULA DECIMONOVENA. Revisi√≥n de Precios

No procede por no superar su plazo de ejecuci√≥n un a√Īo.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMA. Recepci√≥n y Plazo de Garant√≠a

Finalizadas las obras y previa comunicación por parte del adjudicatario se procederá a la firma del correspondiente acta de recepción por parte del contratista, de la dirección de las obras y un representante del Ayuntamiento.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán a su situación inicial antes de la recepción de éstas. Las zonas afectadas deberán quedar libres de escombros y materiales sobrantes de la ejecución de la obra.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Ayuntamiento, las dará por recibidas comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se har√° constar as√≠ en el acta y el Director de las mismas se√Īalar√° los defectos observados y detallar√° las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqu√©llos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podr√° conced√©rsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía mínimo de doce meses a contar desde la fecha de recepción de las obras. Dicho plazo será superior si el adjudicatario ofreció otro mayor en su proposición.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraci√≥n del plazo de garant√≠a por vicios ocultos de la construcci√≥n, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responder√° √©ste de los da√Īos y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince a√Īos a contar desde la recepci√≥n.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO PRIMERA. Ejecuci√≥n del Contrato

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, la Dirección de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Ayuntamiento. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO SEGUNDA. Modificaci√≥n del Contrato

El adjudicatario no podr√° introducir o ejecutar modificaciones en el contrato sin la debida aprobaci√≥n t√©cnica por parte del Ayuntamiento de la modificaci√≥n y del presupuesto resultante y que √ļnicamente podr√°n tener que ver con mejoras al proyecto presentadas por el licitador que result√≥ adjudicatario.¬†
En caso de discrepancias entre los términos de la oferta realizada por el adjudicatario y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo establecido en este.
En cuanto a las discrepancias de carácter técnico que puedan surgir entre las partes durante la ejecución del contrato y no queden resueltas de acuerdo al párrafo anterior, y mientras el contrato no se haya extinguido, se someterán a juicio exclusivo y dirimente de la persona designada a tal efecto por el Ayuntamiento.
Para lo demás será de aplicación el artículo 234 TRLCSP. 
CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO TERCERA. Penalidades por Incumplimiento

Por el primer de retraso en el cumplimiento del plazo de ejecuci√≥n se aplicar√°n las penalizaciones que se√Īala el art√≠culo 212 del TRLCSP. Al segundo mes de retraso en la ejecuci√≥n de las obras, el Ayuntamiento¬† podr√° optar por la concesi√≥n de un nuevo plazo con una penalizaci√≥n que se incrementar√° en un 50% sobre lo fijado en el art√≠culo 212 TRLCSP o la resoluci√≥n del contrato con una penalizaci√≥n por los da√Īos y perjuicios equivalente al 5% del precio de adjudicaci√≥n del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la Dirección de las Obras, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO CUARTA. Resoluci√≥n del Contrato

La resoluci√≥n del contrato tendr√° lugar en los supuestos que se se√Īalan en este Pliego y en los fijados en los art√≠culos 223 y 237 TRLCSP; y se acordar√° por el √≥rgano de contrataci√≥n, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautar√° la garant√≠a definitiva, sin perjuicio de la indemnizaci√≥n por los da√Īos y perjuicios originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garant√≠a.
Para la resoluci√≥n del contrato bastar√° con la notificaci√≥n fehaciente al adjudicatario de tal circunstancia. La notificaci√≥n tendr√° efecto ejecutivo y permitir√° al Ayuntamiento concertar la ejecuci√≥n con otra empresa cualquiera que fueren los derechos o acciones que invoque el contratista. Decidida la resoluci√≥n del contrato, se levantar√° acta en presencia del contratista, reflej√°ndose el estado de la obra y la liquidaci√≥n que proceda. De no asistir el contratista, el acta se levantar√° en presencia de Notario P√ļblico que dar√° traslado de la misma al contratista. Los gastos derivados del acta notarial se deducir√°n de lo que reste de abonar al contratista.
Constituyen específicamente causas de resolución del contrato las siguientes:
-    El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente pliego así como en el de prescripciones técnicas.
-    El incumplimiento de lo ofertado en la proposición del adjudicatario.
-    La suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables al adjudicatario por más de cinco días después de comenzado.
-    El incumplimiento de cualquier obligación que por Ley o por disposiciones administrativas corresponda al contratista.
-    La cesión del contrato.
-    La subcontratación del contrato sin seguir el procedimiento establecido en el presente pliego.
-    El mutuo acuerdo entre las partes.
-    La declaración de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores del contratista.
-¬†¬†¬† La muerte del contratista individual, salvo que los herederos se ofrezcan a llevar a cabo el contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. No obstante, el Ayuntamiento podr√° aceptar o rechazar el ofrecimiento, sin que en este √ļltimo caso tengan los herederos derecho a indemnizaci√≥n alguna por el resto del contrato dejado pendiente de ejecuci√≥n.
-¬†¬†¬† La extinci√≥n de la personalidad jur√≠dica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio y la organizaci√≥n extinguida sea incorporado a otra entidad, asumiendo esta √ļltima las obligaciones de aqu√©lla y siempre que la nueva entidad, en el plazo de un mes, ofrezca llevar a cabo el contrato en las condiciones estipuladas. El Ayuntamiento puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este √ļltimo caso haya derecho a indemnizaci√≥n alguna.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO QUINTA. R√©gimen Jur√≠dico del Contrato

Este contrato, de conformidad con el art√≠culo 19 del TRLCSP, tiene car√°cter de administrativo¬† y se regir√° en cuanto a su preparaci√≥n, adjudicaci√≥n, efectos y extinci√≥n por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en √©l, ser√° de aplicaci√≥n el TRLCSP, y sus disposiciones de desarrollo (Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P√ļblico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas en todo lo que no se oponga al TRLCSP y est√© vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009); aplic√°ndose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo con sede en Burgos será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en todo lo relativo a preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP.
La empresa adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación labora, fiscal y de seguridad y salud, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. Igualmente se encuentra obligado a cumplir con todas las prescripciones relativas a medio ambiente, especialmente en lo relativo a gestión de residuos que pudieren generarse durante la ejecución de la obra.
Contra la aprobaci√≥n de los presentes pliegos podr√° interponerse recurso potestativo de reposici√≥n ante la Alcald√≠a del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental en los t√©rminos marcados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora de las Bases de las Administraciones P√ļblicas y del Procedimiento Administrativo Com√ļn o cualquier otro que el interesado considere m√°s oportuno.
ANEXO I
DECLARACI√ďN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AS√ć COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICI√ďN PARA CONTRATAR.

¬†¬†¬† ¬†¬†¬† D. _____________________, con NIF n√ļm. ___________- en nombre propio o en representaci√≥n de (suprima lo que no proceda) _______________________, con domicilio a efecto de notificaciones¬† en (provincia) ______________, (localidad) __________________¬† C/ ______________________ C.P. ________y CIF n√ļm.______________, DECLARO RESPONSABLEMENTE:
        Que para el presente procedimiento licitatorio (adjudicación contrato de obras para ejecución de Resto de Proyecto de Pavimentación de Varias Calles de Casco Urbano de Melgar de Fernamental Obra 39/0) la empresa a la que represento NO/ como persona física NO se halla/me hallo incurso/a en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, encontrándose/me al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
        En __________________________ a ___ de mayo de 2012.

                                                    Fdo: _________________--

ANEXO II
MODELO DE ACEPTACI√ďN DE PLIEGOS DE CL√ĀUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES AS√ć COMO PROPOSICI√ďN EN CUANTO A CRITERIOS NEGOCIABLES.

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.¬ļ ___, con DNI n.¬ļ _________, en nombre propio o en representaci√≥n de la empresa ___________________, con CIF n.¬ļ ___________, enterado del expediente para la contrataci√≥n de las obras de ejecuci√≥n de de Resto de Proyecto de Pavimentaci√≥n de Varias Calles de Casco Urbano de Melgar de Fernamental Obra 39/0, mediante procedimiento negociado sin publicidad, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto √≠ntegramente as√≠ como as√≠ como el resto de documentaci√≥n t√©cnica en que se basa y a los que me pliego estrictamente, tomando parte de la licitaci√≥n y proponiendo ejecutar las obra en las siguientes condiciones (que podr√°n ser modificadas en las siguientes fases de negociaci√≥n):
-    Propongo asumir íntegramente/ _____ Toneladas (tache lo que no proceda o rellene lo que estime oportuno) de residuos generados por la ejecución de la obra hasta este momento. 
-    Propongo asumir repasos necesarios para restaurar desperfectos generados por ejecución de la obra hasta este momento por un valor estimado, es decir sin IVA de: ______euros).
-    Propongo como mejoras al proyecto las siguientes:
-    Propongo ampliar el plazo de garantía en  ¬¬¬______ meses.

En ____________________________ a ____ de mayo de 2012.-

Fdo.: _________________________.

8.- APROBACI√ďN DE MODIFICACI√ďN ORDENANZA FISCAL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL PLAN DE AJUSTE Y ESTABLECER UN TEXTO REFUNDIDO DE LA MISMA DEROGANDO LA ANTERIOR: Con el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda y el Informe favorable de Secretar√≠a, la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno propuesta de acuerdo tendente a modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesi√≥n de terreno en cementerio municipal en lo relativo a su cuota tal y como se aprob√≥ en el plan de ajuste presentado al Ministerio y derogar la anterior Ordenanza sustituy√©ndose por el texto refundido que se presenta a continuaci√≥n al efecto de evitar confusiones por diversas modificaciones acaecidas desde 1990. Igualmente se propone enviar anuncio de dicho acuerdo al Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos a los efectos de abrir per√≠odo de exposici√≥n p√ļblica durante treinta d√≠as h√°biles y considerarlo definitivamente aprobado si durante dicho per√≠odo no se presentan alegaciones sin que deben realizarse m√°s tr√°mites para que pueda entrar en vigor que la publicaci√≥n de su texto √≠ntegro en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI√ďN DE SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
ART√ćCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza

En uso de las facultades contenidas en los art√≠culos 133.2 y 142 de la Constituci√≥n Espa√Īola, de acuerdo con lo dispuesto en los art√≠culos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R√©gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art√≠culos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ordenanza regula la tasa por la utilizaci√≥n del servicio de cementerio del Municipio.

ART√ćCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci√≥n de concesi√≥n administrativa sobre terreno municipal en el cementerio municipal y los servicios que para su mantenimiento se prestan. La concesi√≥n administrativa se materializa en la potestad de disponer, para los fines legalmente estipulados, de derechos funerarios sobre sepulturas, panteones (en ambos casos por m√°ximo setenta y cinco a√Īos o en concepto de ocupaci√≥n temporal por diez a√Īos), instalaci√≥n de cruces (por diez a√Īos), mediante la expedici√≥n de los correspondientes t√≠tulos funerarios, la transmisi√≥n de la concesi√≥n administrativa de cualquiera de los anteriores, y cualesquiera otros que se establezcan en la legislaci√≥n funeraria aplicable.
La transmisión de la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, previa solicitud del actual titular, será transmisible por el tiempo de vigencia que le reste al titular transmitente.
Esta Ordenanza es perfectamente compatible con la Reguladora del Impuesto Municipal de Instalaciones, Construcciones y Obras por cuanto su hecho imponible es radicalmente distinto.

ART√ćCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización, o de la prestación del servicio o los titulares del derecho funerario.

ART√ćCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad ser√° siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ART√ćCULO 5. Exacciones Subjetivas y Bonificaciones

Estar√°n exentos del pago de la tasa:
‚ÄĒ Los enterramientos de los cad√°veres que son pobres de solemnidad.
‚ÄĒ Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad judicial o administrativa.

ART√ćCULO 6. Cuota

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
    A) PANTEONES: 
‚ÄĒ¬† Concesi√≥n a setenta y cinco a√Īos (m√°ximo): 1.200 euros.
B) SEPULTURAS:
‚ÄĒ¬† Concesi√≥n a setenta y cinco a√Īos (m√°ximo): 800 euros.
C) INSTALACI√ďN DE CRUCES, OCUPACI√ďN TEMPORAL (diez a√Īos): 80 euros.
D) TRANSMISI√ďN DE LA CONCESI√ďN ADMINISTRATIVA (por el tiempo que le reste al titular): 50 euros.
    Los demás gastos generados por el enterramiento no serán costeados por el Ayuntamiento.
¬†¬†¬† La renuncia a una concesi√≥n a favor del Ayuntamiento no genera ning√ļn derecho econ√≥mico sobre el denunciante.

ART√ćCULO 7. Devengo y pr√≥rroga

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el servicio pretendido, naciendo por tanto la obligación de contribuir.
Los titulares de concesiones por un plazo inferior a los setenta y cinco a√Īos podr√°n solicitar, antes de la preclusi√≥n del plazo, la transformaci√≥n de su derecho en el de concesi√≥n por el plazo m√°ximo permitido, en este caso el que reste hasta los setenta y cinco, una vez solicitado se someter√° a acuerdo del √≥rgano competente y en el caso de concederse se liquidar√° la correspondiente tasa, minorando de la cuota que corresponda a los setenta y cinco a√Īos aqu√©lla que ya fue hecha efectiva.
Transcurrido el período de la concesión, la misma quedará resuelta; no obstante, el titular de la misma tendrá derecho de adquisición preferente sobre el enterramiento, de aquella que hubiere sido titular durante el período inmediatamente anterior.

ART√ćCULO 8. Ingreso

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia bancaria.

ART√ćCULO 9. Impago de Recibos

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
ART√ćCULO 10. Gesti√≥n y normas del servicio

1.- El nacimiento, modificación y extinción de derechos temporales mediante concesión administrativa por el tiempo que se haya concedido sobre el terreno se reflejará en el Registro Municipal creado al efecto.
2.- Se considerará título suficiente para justificar la concesión del terreno la expedición de certificado por el Ayuntamiento acreditativa de que en el Registro Municipal consta inscrito ese derecho, lo cual no tendrá lugar hasta que se haya:
a) Dictado la resolución de concesión por el órgano competente.
b) Notificado al titular.
c) Ingresada la correspondiente tasa en la Tesorería de la Entidad.
Los títulos emitidos se expedirán a nombre de una sola persona.
3.- Efectuados los trámites anteriores, los interesados tendrán derecho a recibir la pertinente documentación acreditativa de su derecho, indicando expresamente el tipo de concesión de que se trata, identificación de la misma y durante cuánto tiempo se disfrutará de ella. 
4.- La concesi√≥n administrativa de estos derechos se otorgar√° seg√ļn el correlativo orden en el que hayan sido solicitados.
5.- Los títulos de concesión serán expedidos por la Alcaldía a nombre de una sola persona física, sin que se autorice la división o cotitularidad en el mismo enterramiento. Cada persona físico podrá ser titular de hasta dos concesiones sobre enterramiento o panteón.
Cuando el titular de una concesión fallezca, la transmisión de la titularidad será autorizable en los términos siguientes:
a) Cuando el titular fallecido¬† haya dispuesto del enterramiento en sucesi√≥n testamentaria o acto de √ļltima voluntad, ser√° autorizable a favor del heredero o legatario que haya sido designado, y si fuesen varios el de mayor edad por el tiempo que le reste.
b) En los demás supuestos de sucesión testada o intestada, la transmisión de titularidad procederá a favor de quien haya sido designado con la conformidad de todos los herederos y si no se pusieren de acuerdo, a favor del cónyuge supérstite y, en su defecto, del heredero de mayor edad.
6.- Cuando el Ayuntamiento se viere obligado a suprimir alg√ļn enterramiento por razones de inter√©s p√ļblico, se permutar√° por otro de la misma clase.
7.-Procederá la resolución de la concesión, entre otros, en los supuestos siguientes:
a) Por clausura definitiva del cementerio, siempre que hayan transcurrido al menos diez a√Īos desde la √ļltima inhumaci√≥n.

ART√ćCULO 11. Resoluci√≥n de la concesi√≥n
   
    La resolución de la concesión administrativa tendrá lugar por las siguientes causas:
    a) Por impago de la tasa de concesión.
¬†¬†¬† b) Por clausura definitiva del Cementerio, si bien, en este caso, quienes sean titulares de una concesi√≥n a√ļn en vigor tendr√°n derecho a que se les reserve otra en similares condiciones (por el tiempo que reste) en el nuevo cementerio sin coste adicional alguno.
    c) Por renunciar de forma expresa o tácita a la renovación de tales derechos.

ART√ćCULO 12. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
       
DISPOSICI√ďN DEROGATORIA √öNICA
   
¬†¬†¬† La presente Ordenanza Fiscal deroga la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de cementerio del a√Īo 1990.
DISPOSICI√ďN FINAL √öNICA

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Los Sres. Concejales aprueban por mayor√≠a absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios t√©rminos con la abstenci√≥n de D¬™ M¬™ √Āngeles L√≥pez S√°nchez, D. Jos√© Antonio del Olmo Fern√°ndez y D. Luis Cuesta Mois√©n.

9.- APROBACI√ďN MODIFICACI√ďN ORDENANZA FISCAL POR OCUPACI√ďN V√ćA P√öBLICA CON BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECT√ĀCULOS, ETC. AL OBJETO DE INCLUIR EN LA MISMA PUESTOS MERCADILLO DE SAN JOS√Č EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL PLAN DE AJUSTE: Con el visto bueno de la Comisi√≥n de Hacienda y el Informe favorable de Secretar√≠a, la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno propuesta de acuerdo tendente a aprobar la modificaci√≥n del art√≠culo cinco que se inserta a continuaci√≥n y as√≠ que pase a incluir en su redacci√≥n el √ļltimo p√°rrafo relativo a tarifas de las tasas por ocupaci√≥n de dominio p√ļblico durante la Feria de San Jos√©. Igualmente se propone enviar anuncio de dicho acuerdo al Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos a los efectos de abrir per√≠odo de exposici√≥n p√ļblica durante treinta d√≠as h√°biles y considerarlo definitivamente aprobado si durante dicho per√≠odo no se presentan alegaciones sin que deben realizarse m√°s tr√°mites para que pueda entrar en vigor que la publicaci√≥n de su texto √≠ntegro en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos:¬†
Artículo 5. Cuota tributaria:
La cuota tributaria consistir√° en una cantidad fija se√Īalada de acuerdo con la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo al espacio ocupado (superficie en metros cuadrados y √ļnicamente en aquellas zonas habilitadas al efecto desde las dependencias municipales dependiendo del tipo de instalaci√≥n que se pretenda llevar a cabo) y a los d√≠as que se pretenda ocupar la v√≠a p√ļblica con independencia del tipo de instalaci√≥n de que se trate.
La tarifa, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.n) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda establecida en 0,80 euros el metro cuadrado al día.
Se except√ļa de lo anterior la ocupaci√≥n de dominio p√ļblico con puestos de venta durante la Feria de San Jos√©, en estos casos la tarifa es la siguiente: 10 euros d√≠a a personas autorizadas a instalarse dentro del polideportivo municipal y por otra parte, en lo relativo a puestos de venta ambulante que se autoricen al aire libre, la tarifa a abonar para los d√≠as oficiales de la Feria por puesto sencillo (4 metros lineales) previamente adjudicados por este Ayuntamiento ser√° de 25 euros.
Los Sres. Concejales aprueban por mayor√≠a absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios t√©rminos con la abstenci√≥n de D¬™ M¬™ √Āngeles L√≥pez S√°nchez, D. Jos√© Antonio del Olmo Fern√°ndez y D. Luis Cuesta Mois√©n.

10.- APROBACI√ďN MODIFICACI√ďN ORDENANZA FISCAL ICIO AL EFECTO DE INCLUIR PRECIOS DE REFERENCIA DE COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN Y ESTABLECER TEXTO REFUNDIDO DE LA CITADA ORDENANZA DEROGANDO LA ANTERIOR: Con el visto bueno de la Comisi√≥n de Hacienda y el Informe favorable de Secretar√≠a, la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno propuesta de acuerdo tendente a aprobar texto refundido de esta Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO al efecto de incluir en texto √ļnico todas las modificaciones acaecidas desde su entrada en vigor, insertar tambi√©n anexo destinado a especificar Costes M√≠nimos de Construcci√≥n a tener en cuenta por promotores de obras y derogar la Ordenanza previa para evitar confusiones. Igualmente se propone enviar anuncio de dicho acuerdo al Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos a los efectos de abrir per√≠odo de exposici√≥n p√ļblica durante treinta d√≠as h√°biles y considerarlo definitivamente aprobado si durante dicho per√≠odo no se presentan alegaciones sin que deben realizarse m√°s tr√°mites para que pueda entrar en vigor que la publicaci√≥n de su texto √≠ntegro en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos:¬†
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
TITULO I. ‚Äď DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
    En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Municipio, en virtud de lo establecido en la legislación urbanística de Castilla y León y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. Quedan expresamente incluidas las obras que se realicen en el cementerio municipal por los titulares de la correspondiente concesión administrativa.
Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a t√≠tulo de contribuyentes, las personas f√≠sicas, personas jur√≠dicas o entidades del art√≠culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean due√Īos de la construcci√≥n, instalaci√≥n u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aqu√©lla.
A los efectos previstos en el p√°rrafo anterior tendr√° la consideraci√≥n de due√Īo de la construcci√≥n, instalaci√≥n u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realizaci√≥n.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podr√° exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 4. Base imponible, cuota y devengo
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor A√Īadido y dem√°s impuestos an√°logos propios de reg√≠menes especiales, las tasas, precios p√ļblicos y dem√°s prestaciones patrimoniales de car√°cter p√ļblico local relacionadas, en su caso, con la construcci√≥n, instalaci√≥n u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecuci√≥n material.
2. La cuota de este impuesto ser√° el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen del impuesto ser√° el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 4 %.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 5. Gestión

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento una declaración que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para poder practicar la liquidación procedente.
2. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicar√° una liquidaci√≥n provisional, determin√°ndose la base imponible en funci√≥n del presupuesto presentado por los interesados, siempre teniendo en cuenta los costes m√≠nimos de construcci√≥n que se recogen en la Disposici√≥n Adicional Primera, Anexo I, de la presente Ordenanza seg√ļn el modelo que a tal efecto se determina en el Anexo II; en otro caso, la base imponible ser√° determinada por los t√©cnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

Artículo 6. Inspección y recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones distadas para su desarrollo.

Artículo 7. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

TITULO II.- DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 8. Tipo impositivo

El tipo de gravamen del Impuesto sobre construcciones, instalaciones u obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 39/1.988, se establece en el 2,4 por ciento.

Disposición Adicional Primera:

ANEXO I de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS en MELGAR DE FERNAMENTAL.
1.- Se adjunta a la presente Ordenanza Fiscal normativa sobre Costes Mínimos de Construcción (CMC) que servirá de base para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre las correspondientes Tasas Urbanísticas.
2.- El m√≥dulo M, vigente para el ejercicio de 2012, se estima en 450,00 ‚ā¨ y se actualizar√° cada a√Īo autom√°ticamente con el incremento del √ćndice de Precios al Consumo (I.P.C). anual establecido por el Instituto Nacional de Estad√≠stica para el cierre del ejercicio en el mes de diciembre.
COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN (CMC)
La presente normativa sobre COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN (CMC) pretende establecer un instrumento de consulta para las estimaciones de costes de construcci√≥n en cualquiera de las distintas fases y niveles de los trabajos profesionales de los distintos T√©cnicos que realizan Proyectos y Direcciones de Obra para su tramitaci√≥n ante el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (presupuesto que servir√° de base para el c√°lculo del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras ICIO y de las correspondientes tasas).
A tales efectos, se ha tomado como base el estudio detallado de Costes de Edificación a través de los datos posibles, tanto de carácter oficial (Módulos de viviendas de VPO, índices del Coste de la Vivienda, y de Precios de Consumo, valores catastrales, etc.) como de carácter técnico (estudios y cuadros de precios de los distintos organismos), y del mercado de la construcción (adjudicaciones, licitaciones, agentes del sector de Promotores y Constructores, o inmobiliario) que realizó, en su día, el Colegio Oficial de Arquitectos Superiores de Castilla y León Este (COACyLE), con el objeto de obtener unos precios orientativos que, a través de fórmulas sencillas, se aproximen, o sirvan de referencia, al coste real de las Obras.
Para la obtenci√≥n de estos COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN (CMC) se establece, por tanto, una normativa que consiste, b√°sicamente, en un M√ďDULO (M) y dos coeficientes (tipol√≥gico Ct y de caracter√≠sticas Cc) que posibilitan un c√°lculo sencillo y realista respecto a las edificaciones seg√ļn sus usos y condiciones especificas.
El m√≥dulo M, vigente para todo el a√Īo 2012, se estima en 450,00 ‚ā¨.

NORMAS GENERALES
CAR√ĀCTER ORIENTATIVO DE LOS COSTES DE REFERENCIA
Los costes mínimos de construcción constituyen sólo una estimación de costes, estimación que pretende ajustarse a la realidad, pero no releva a los Técnicos del deber de confeccionar los Presupuestos de Ejecución Material de las obras de acuerdo con los precios reales.
M√ďDULO VIGENTE
El M√≥dulo M de aplicaci√≥n para el c√°lculo de los costes m√≠nimos de construcci√≥n CMC en 2012 ser√° de 450,00 ‚ā¨ y se actualizar√° anualmente de forma autom√°tica conforme al IPC tal y como se ha se√Īalado anteriormente.
MEDICI√ďN DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
Se entiende por superficie construida la delimitada por las líneas exteriores de cada una de las plantas que tengan un uso posible. Los balcones o terrazas, y las superficies cubiertas no cerradas (porches o plantas diáfanas), se computarán por el 50% de su superficie.
MEDICI√ďN DE LA SUPERFICIE √öTIL
Se entiende por superficie √ļtil la cerrada por el per√≠metro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otros locales de cualquier uso. Asimismo, incluir√° la mitad de la superficie de suelo de los espacios exteriores de uso privativo tales como terrazas, tendederos, porches u otros.
Del c√≥mputo de la superficie √ļtil queda excluida la superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores, fijos o m√≥viles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con secci√≥n horizontal superior a 0,10 metros cuadrados, as√≠ como la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1,50 metros, salvo en los locales con uso de almac√©n o no vivideros.
PRESENTACI√ďN DE EXPEDIENTES
PROYECTOS
Se adjuntar√° a la documentaci√≥n del Proyecto la hoja CMC de costes m√≠nimos de construcci√≥n (Anexo II) debidamente cumplimentada y firmada por el T√©cnico autor del mismo. El CMC de aplicaci√≥n ser√° el vigente en el momento de dar entrada al expediente en el Registro Municipal. La cifra obtenida por aplicaci√≥n del c√°lculo servir√° como referencia respecto al PRESUPUESTO DE EJECUCI√ďN MATERIAL del Proyecto presentado.
EXPEDIENTES DE LEGALIZACI√ďN
Las valoraciones de referencia se obtendrán de igual forma que en el punto anterior e igualmente se requerirá la presentación de la hoja CMC de costes mínimos de construcción.
AMPLIACIONES O ELEVACIONES DE CONSTRUCCIONES
El presupuesto de referencia se calcular√° de igual forma que la se√Īalada anteriormente, considerando, a efectos de cumplimentar la hoja CMC de costes m√≠nimos de construcci√≥n, las caracter√≠sticas de todo el conjunto y aplicando el valor del metro cuadrado obtenido a la superficie construida que se ampl√≠a.
EDIFICIOS CON DIFERENTES USOS
Cuando en una misma edificación existan usos que estén comprendidos en más de uno de los grupos que se definen mas adelante, el presupuesto de referencia se obtendrá sumando los resultados de multiplicar la superficie construida de cada uso por los costes del metro cuadrado obtenidos de cada uno de ellos.
CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Se adjuntar√° a la documentaci√≥n del Proyecto Final de Obra o al Certificado Final de Obra la hoja CMC de costes m√≠nimos de construcci√≥n debidamente cumplimentada y firmada por el T√©cnico autor del mismo. El CMC de aplicaci√≥n ser√° el vigente en el momento de dar entrada al expediente en el Registro Municipal. La cifra obtenida por aplicaci√≥n del c√°lculo servir√° como referencia respecto al PRESUPUESTO DE EJECUCI√ďN MATERIAL del Proyecto Final de Obra o del Certificado Final de Obra.
COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN
El precio de referencia del metro cuadrado construido se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
P= M x Ct x Cc
1. VIVIENDAS
Valores de Ct
VIVIENDA UNIFAMILIAR
1.1. Aislada/Pareada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
1.2. Entre Medianeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
VIVIENDA COLECTIVA
1.3. En bloque aislado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
1.4. En bloque adosada/E.M.. . . . . . . . . . . . . .1,00
Valores de Cc
Vivienda con cualquier superficie. . . . . . . . . . . 1,00
2. EDIFICIOS COMERCIALES Y OFICINAS
Ct=1,00 Valores de Cc
2.1. Hipermercados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
2.2. Grandes Almacenes. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70
2.3. Galerías Comerciales. . . . . . . . . . . . . . . .  1,20
2.4. Contenedores (instalaciones b√°sicas). . . . . 0,90
2.5. Exposiciones (grandes superficies). . . . . . . 1,00
2.6. Edificios oficinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50
2.7. Oficina Bancaria o de Seguridad. . . . . . . . .1,80
3. NAVES ALMACENES
Ct=0,80 Valores de Cc
3.1. Naves de gran simplicidad:
En medio rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
En pol√≠gonos o n√ļcleos industriales. . . . . . . . .¬† 0,40
3.2. Resto de naves . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50
3.3. Oficinas en el interior de naves. . . . . . . . . 1,50
3.4. Edificios de Aparcamientos . . . . . . . . . . .  1,10
3.5. Naves con instalaciones complejas. . . . . . . 0,90
3.6. Edificios industriales de varias plantas . . . . 1,10
4. S√ďTANOS, SEMISOTANOS, PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA, PARA GARAJES, DEPENDENCIAS DE SERVICIOS Y LOCALES COMERCIALES SIN USO ESPEC√ćFICO, COMPONENTES DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACI√ďN
Ct=El corresp. al tipo de edificio de que se trate. Valores de Cc
4.1. Planta Baja y Entreplanta. . . . . . . . . . . . . 0,40
4.2. S√≥tano 1.¬ļ y Semis√≥tano. . . . . . . . . . . . .¬† 0,60
4.3. S√≥tano 2.¬ļ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬† 0,70
4.4. S√≥tano 3.¬ļ y siguientes. . . . . . . . . . . . . .¬†¬† 0,80
4.5. Bajo cubierta no vividera. . . . . . . . . . . . . . 0,70
5. PROYECTOS DE URBANIZACI√ďN
Solamente se aplicar√° a la superficie de viales (incluyendo aceras, bordillos, aparcamientos, escaleras y similares).
Ct= 0,15 Valores de Cc
5.1. Trabajos totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
5.2. Trabajos parciales:
5.2.1. Movimiento de tierras . . . . . . . . . . . . . .   0,10
5.2.2. Pavimento de calzadas. . . . . . . . . . . . . . . 0,25
5.2.3. Aceras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15
5.2.4. Red de desag√ľes . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬† 0,25
5.2.5. Abastecimiento de agua. . . . . . . . . . . . . . 0,10
5.2.6. Electricidad, Iluminación, etc.. . . . . . . . . . 0,15
6. INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
Ct=1,00 Valores de Cc
6.1. Pistas terrizas sin drenaje . . . . . . . . . . . . . .  0,06
6.2. Pistas de hormigón o asfalto. . . . . . . . . . . . . 0,10
6.3. Pistas de césped, pavimentos especiales
y terrizas con drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
6.4. Piscinas hasta 50 m2 de vaso. . . . . . . . . . . . . 1,20
6.5. Piscinas hasta 500 m2 de vaso. . . . . . . . . . . .  0,70
6.6. Piscinas mayores de 500 m2 de vaso. . . . . . . . 0,50
6.7. Dependencias cubiertas de servicio de instalaciones al aire
libre, almacenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,10
‚Äď Dependencias anexas, vestuarios,
dispensarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
6.8. Estadios, plazas de toros, hipódromos y similares con capacidad máxima de 8000 plazas y sin graderíos cubiertos (las pistas se valoran
aparte).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1,50
6.9. Estadios, plazas de toros, hipódromos y similares, con capacidad superior a 8000 plazas ó con graderíos cubiertos (las pistas se valoran
aparte).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2,00
6.10. Graderíos apoyados sobre el terreno,
sin cubrir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,30
6.11. Graderíos apoyados sobre el terreno,
cubiertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
6.12. Graderios sobre estructura, sin cubrir. . .  . . . 0,50
6.13. Graderios sobre estructura, cubiertos. . . . . . .0,80
7. INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
Ct=1,00 Valores de Cc
7.1. Gimnasios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 1,20
7.2. Polideportivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80
7.3. Piscinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10
8. LOCALES DE DIVERSI√ďN Y OCIO
Ct=1,00 Valores de Cc
8.1. Parque infantil al aire libre. . . . . . . . . . . . . . 0,35
8.2. Clubs, salas de fiestas y discotecas en medio
urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00
8.3. Discotecas en medio rural. . . . . . . . . . . . . .  1,50
8.4. Casinos y Círculos. . . . . . . . . .. . . . . .  . . . . 2,00
8.5. Cines de una planta en medio rural. . . .  . . .  2,00
8.6. Cines de una planta. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00
8.7. Cines de varias plantas. . . . . . . . . . . . . . . .  3,50
8.8. Teatros de una planta. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
8.9. Teatros de varias plantas. . . . . . . . . . . . . . . 4,00
8.10. Clubs Sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,80
9. EDIFICIOS RELIGIOSOS
Ct=1,00 Valores de Cc
9.1. Conjunto Parroquial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
9.2. Iglesia y capillas exentas. . . . . . . . . . . . . .  . 2,70
9.3. Edificios religiosos residenciales. . . . . . . . . . . 1,50
10. EDIFICIOS DOCENTES
Ct=1,00 Valores de Cc
10.1. Jardines de infancia, guarderías y centros de
educación preescolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
10.2. Centros de Educación Primaria y
Secundaria. .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1,50
10.3. Institutos y Centros de bachillerato . . . . . . . 1,75
10.4. Centros de Formación Profesional.. . . . . . . . 1,85
10.5. Centros de Educación, Artes y Oficios. . . . . . 1,60
10.6. Bibliotecas sencillas y Casas de cultura . . . .  1,60
10.7. Escuelas de Grado Medio. . . . . . . . . . . . . . . 2,25
10.8. Escuelas Universitarias y Técnicas. . . . . . . . . 2,75
10.9. Colegios Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
10.10. Centros de Investigación y Bibliotecas de
gran importancia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 3,00
10.11. Museos y edificaciones docentes
singulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00
11. OTROS EDIFICIOS P√öBLICOS
Ct=1,00 Valores de Cc
11.1. Establecimientos correccionales y
penitenciarias . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1,6
11.2. Estaciones de autobuses. . . . . . . . . . . . . . .  1,7
11.3. Estaciones de ferrocarril. . . . . . . . . . . . . . . . 2
11.4. Terminales aéreas y marítimas. . . . . . . . . . .  2,25
11.5. Edificios oficiales entre medianerías . . . . . . . . 2
11.6. Edificios oficiales exentos. . . . . . . . . . . .  . . . 2,25
12. EDIFICIOS SANITARIOS
Ct=1,00 Valores de Cc
12.1. Dispensarios y botiquines . . . . . . . . . . . . . . 1,30
12.2. Laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,40
12.3. Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
12.4. Centros médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,25
12.5. Tanatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 1,50
13. INDUSTRIA HOTELERA
Ct=1,00 Valores de Cc
13.1. Hoteles de categoría alta. . . . . . . . . . . . . . . .2,50
13.2. Hoteles de categoría media. . . . . . . . . . . . . . 1,70
13.3. Hostal y pensión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,35
13.4. Residencia de ancianos y similares (se asimilan a hoteles y hostales)
13.5. Discobar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
13.6. Cafetería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
13.7. Bares económicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,60
13.8. Restaurantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30
13.9. Mesón (Restaurante económico). . . . . . . . . . 1,70
13.10. Casas de Ba√Īo y Balnearios. . . . . . . . . . . .¬† 2,00
13.11. Saunas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2,30
14. VARIOS
Ct=1,00 Valores de Cc
14.1. Panteones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 5,80
14.2. Jardinería con riego de manguera. . . . . . . . .  0,05
14.3. Jardinería con riego por aspersión. . . . . . . . .  0,09
15. ADAPTACI√ďN DE LOCALES COMERCIALES
Ct=0,70
Cc= los correspondientes por uso, siendo ‚Äú1,00‚ÄĚ en usos no especificados.
Coeficientes correctores
15.1. Local comercial de 1er uso con todas sus
instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
15.2. Local comercial de gran superficie (sin apenas 
distribución).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7
15.3. Local comercial con uso anterior y aprovechamiento
parcial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6
15.4. Para las superficies dedicadas a almacén dentro de un
local comercial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4
15.5. Adaptación de local en garaje . . . . . . . . . . . . . 0,4
16. REHABILITACI√ďN
Notas a todos los grupos:
Coeficientes aplicables sobre los anteriores en su caso:
Rehabilitación: Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Sin afección estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7
Parcial o elementos comunes . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3
 

ANEXO II: MODELO A CUMPLIMENTAR POR T√ČCNICO:

COSTES M√ćNIMOS DE CONSTRUCCI√ďN

Obra:        Exp. Nª:
Emplazamiento:        Referencia:
Promotor:        Fecha visado:
Técnico/s:        Fecha fin de obra:

TIPO¬†¬†¬† USOS¬†¬†¬† SUP.M¬≤¬†¬†¬† Ct¬†¬†¬† Cc¬†¬†¬† TOTAL¬†¬†¬† M√ďDULO¬†¬†¬† CMC¬†¬†¬† PEM. PROYECTO
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

               

En Melgar de Fernamental, a ____ de __________ de 20___

EL T√ČCNICO

DISPOSICI√ďN DEROGATORIA:
La entrada en vigor de la presente Ordenanza deroga expresamente la Ordenanza Fiscal anterior pretendiéndose que la presente tenga el carácter de texto refundido recogiendo en su texto las diversas modificaciones acaecidas desde la promulgación de la originaria.
DISPOSICI√ďN FINAL
La presenta Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 9 de mayo de 2012, entrará en vigor el día de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse de forma inmediata.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

11.- DEVOLUCI√ďN AVAL GARANT√ćA DEFINITIVA HORMIGONES SIERRA: Toda vez que con fecha 04/05/12 y n√ļmero de entrada 381 se recibe solicitud de devoluci√≥n de garant√≠a definitiva por importe de 25.775,87 euros en concepto de obras por Proyecto de Reforma de Plaza Espa√Īa ejecutado por Hormigones Sierra S.L.U., con el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno propuesta tendente a la devoluci√≥n de dicha garant√≠a.
Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

12.- RESOLUCI√ďN CONTRATO GESTI√ďN SERVICIO P√öBLICO ALBERGUE Y RECLAMACI√ďN JUDICIAL CANTIDADES PENDIENTES DE ABONO POR EL ADJUDICATARIO: Habiendo procedido a notificar, mediante burofax de 9-04-2012, a D. Aladino √Ālvarez √Ālvarez en representaci√≥n de la Asociaci√≥n ‚ÄúLa Quintana‚ÄĚ adjudicataria de contrato de gesti√≥n de¬† servicio p√ļblico del albergue municipal de la Villa de¬† Melgar, la deuda pendiente de pago al Ayuntamiento por los conceptos que con detalle figuran en el documento indicado, y cuyo total ascend√≠a a 38.099,89 euros, es necesario proceder a la reclamaci√≥n judicial, ante la inminencia de la finalizaci√≥n del contrato, de lo elevado de la deuda, los reiterados incumplimientos (en cuanto a no respetar plazos de pago ni temporadas de apertura por cuanto √ļnicamente pod√≠a cerrar el albergue en enero y como consta en los informes previos ha cerrado por encima de los meses permitidos en el contrato adjudicado) y el previsible aumento de la deuda con el pr√≥ximo vencimiento del plazo para el pago de la segunda parte del canon de 2.012 y gastos de energ√≠a, tel√©fono y ascensor de este mismo a√Īo. De la cantidad indicada ha hecho efectivos el d√≠a 8 de mayo de 2012, 24.000 euros, quedando por pagar 14.099,89 euros. Respecto al vencimiento de nuevos plazos, si la deuda reclamada fuera mediante ejecuci√≥n judicial, seg√ļn prev√© el Art. 578 de la LEC, la ejecuci√≥n alcanzar√≠a tambi√©n √©stos, al ser autom√°ticamente ampliada a ellos solicit√°ndolo en la demanda de ejecuci√≥n. A tenor de lo dispuesto en el Art. 68 de la LRBRL, las Entidades Locales tienen obligaci√≥n de ejercer acciones para la defensa de sus bienes y derechos, previo dictamen previsto en el Art. 54.3 del TRDLVRL. La representaci√≥n y defensa, seg√ļn dispone el Art. 551.3 de la LOPJ, ser√° ejercida conforme tiene acordado el Ayuntamiento con car√°cter general para la intervenci√≥n de los profesionales en los asuntos ante los √≥rganos judiciales a los que haya de acudirse. La acci√≥n civil ser√° ejercitada ante los Juzgados de Burgos, pues a pesar que la sumisi√≥n expresa es para el orden jurisdiccional contencioso administrativo, el Art. 51.1 p√°rrafo 2¬ļ de la LEC prev√© esta posibilidad. Desde Secretar√≠a se informa de que lo m√°s correcto ser√≠a proceder a la resoluci√≥n del contrato por causa imputable al contratista. La Sra. Alcaldesa se√Īala que visto que se ha ingresado parte de la deuda, se ha procedido a domiciliar el recibo de suministro el√©ctrico y se han mantenido conversaciones con el adjudicatario esa misma ma√Īana, se eleva a Pleno, con el Dictamen favorable de la Comisi√≥n de Hacienda, la adopci√≥n del siguiente acuerdo:
1¬ļ.- Ejercer acciones civiles ante los juzgados de Primera Instancia de Burgos para reclamar la deuda pendiente de 14.099,89 euros, frente a D. Aladino √Ālvarez √Ālvarez, gestor del servicio p√ļblico del albergue municipal, la asociaci√≥n ‚ÄúLa Quintana‚ÄĚ.
2¬ļ.- Conferir la representaci√≥n y defensa tal y como se tiene acordado para el ejercicio de acciones con car√°cter general y poderes conferidos al efecto a D. Joaqu√≠n Franc√©s P√©rez.
    Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

13.- SOLICITUD MANTENIMIENTO CLASES DIVERSIFICACI√ďN EN INSTITUTO: Desde la Direcci√≥n del IES Odra-Pisuerga en Melgar de Fernamental nos informaron de la intenci√≥n de la Direcci√≥n Provincial de Educaci√≥n de erradicar las clases de diversificaci√≥n curricular que se imparten en este Instituto al efecto de trasladarlas durante 2012-2014 al Instituto ubicado en la localidad de Villadiego, igualmente nos remiten copia de la carta que el AMPA del Instituto remitir√° a dicha Direcci√≥n Provincial en la que a grandes rasgos se se√Īala que si fuere as√≠, los alumnos que cursan 1¬ļ de diversificaci√≥n deber√≠an cambiar de centro para finalizar el programa, que la mayor√≠a de ellos provienen del Centro ubicado en Melgar de Fernamental y que el IES Odra-Pisuerga dispone de espacios y recursos para mantener dicho programa de forma satisfactoria, teniendo adem√°s la profesora de √°mbito socio-ling√ľ√≠stico plaza definitiva en dicho centro. Por todo lo cual solicitaban la colaboraci√≥n del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental para que el programa se mantuviera en el municipio. En virtud de esta informaci√≥n, la Sra. Alcaldesa mantuvo reuni√≥n con el Director Provincial de Educaci√≥n quien afirm√≥ que las clases de diversificaci√≥n iniciadas en este curso finalizar√≠an en el IES Odra Pisuerga pero que dada la coyuntura actual lo que la Direcci√≥n Provincial estima m√°s adecuado es un r√©gimen de alternancia entre ambos Institutos siempre y cuando se mantenga el n√ļmero m√≠nimos de alumnos necesarios para prestarlas entre los dos centros. Por ello, la Direcci√≥n propone que los programas se inicien alternativa y de forma rotatoria en los distintos municipios (dos a√Īos en Melgar de Fernamental y dos a√Īos en Villadiego y as√≠ sucesivamente) solicitando la m√°xima colaboraci√≥n de las entidades implicadas. Pese a haberse sometido este asunto a Dictamen de la Comisi√≥n Informativa se propone por Alcald√≠a retirarlo del orden del d√≠a, toda vez que desde la propia Direcci√≥n del IES se ha informado que tras mantener las oportunas conversaciones en aras de de clarificar el asunto se ha comprobado que no existir√° problema y que efectivamente la diversificaci√≥n se impartir√° de forma alterna. Por todo lo cual y pese a que algunos Concejales de PCAL y PSOE manifiestan su temor ante una soluci√≥n que pareciendo ser salom√≥nica podr√≠a degenerar en un perjuicio a los alumnos que reciben estas clases, finalmente se decide retirar el asunto del orden del d√≠a.
14.- DACI√ďN DE CUENTAS: Se procede a dar cuenta de los acuerdos adoptados en sesi√≥n de la Junta de Gobierno Local 1/2012 as√≠ como del contenido de los Decretos 32 al 41, ambos incluidos (denegaci√≥n licencia urban√≠stica, aprobaci√≥n liquidaci√≥n del Presupuesto General de 2011, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, aprobar padr√≥n basuras, abrir segunda convocatoria subvenciones ARI, compromiso pagos actividades incluidas en el Plan Provincial de Prevenci√≥n de drogodependencias 2012, otorgar licencia ambiental y licencias urban√≠sticas, ceder uso sala conferencias, incoaci√≥n expediente sancionador tr√°fico y otorgamiento provisional de subvenciones para el ARI respectivamente).
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
15.1.- El Sr. Concejal del PCAL D. Luis Cuesta Mois√©n pregunta cu√°l ha sido el porcentaje aplicado a los vecinos afectados por las obras de la Avda. Burgos en las contribuciones especiales que se han liquidado. La Sra. Alcaldesa le informa de que el porcentaje repercutido es del 70% pero no del coste de la obra sino del coste realmente soportado por el Ayuntamiento ya que de un coste de obra de 71.984,22 euros se deducen los 51.400 euros que el Ayuntamiento ha obtenido en concepto de subvenci√≥n, por ende el coste realmente soportado por el Ayuntamiento ser√≠a de 20.584,22 ‚ā¨.
15.2.- La Sra. Concejal del PSOE D¬™ M¬™ √Āngeles L√≥pez S√°nchez pregunta si en la residencia de ancianos existen plazas concertadas o recibe alg√ļn tipo de subvenci√≥n por parte de la Junta de Castilla y Le√≥n. La Sra. Alcaldesa le se√Īala que no se reciben subvenciones y que tampoco existen plazas concertadas, que se gestiona a trav√©s de un Patronato, √≥rgano director de la Fundaci√≥n.
15.3.- El Sr. Concejal del PCAL D. Luis Cuesta Mois√©n pregunta por qu√© no se hace el mantenimiento de la zona verde de las Calles Vista Alegre y Pisuerga. La Sra. Alcaldesa se√Īala que porque se estaba realizando tareas de mantenimiento en otras zonas pero que se trasladar√° dicha circunstancia al encargado de la brigada.

Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las 22:00 horas recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental en la fecha del encabezado.

 La Alcaldesa,                                                         La Secretaria,

Fdo: M¬™ Montserrat Aparicio Aguayo.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fdo: M¬™ √Āngeles Madrid Arlanz√≥n

Fecha: 
S√°bado, 20 Febrero, 2016
A√Īo: 

Destacados

El d√≠a 22 de noviembre a las 13 horas se inaugurar√° oficialmente la laguna del Centro de Interpretaci√≥n de pesca "Pis√≥rica". Los peques del colegio Domingo Viejo ser√°n los protagonistas y tendr√°n la oportunidad de echar la ca√Īa. A partir del d√≠a 11 estar√° abierto para todos los p√ļblicos en horario de viernes y s√°bados de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. y domingos de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h.
Scroll top