Usted está aquí

Pleno del Ayuntamiento de diez de febrero de dos mil nueve

Pleno del Ayuntamiento de diez de febrero de dos mil nueve

SESI√ďN ORDINARIA 1/2009 DEL AYUNTAMIENTO PLENO

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En la Villa de Melgar de Fernamental, a diez de febrero de dos mil nueve, siendo las veinte horas, previa citaci√≥n cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Sal√≥n de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D¬™. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento D¬™. M¬™ √Āngeles Madrid Arlanz√≥n y de los Sres. Concejales siguientes: D¬™ M¬™ Petra Aparicio Bilbao, D. Roberto Esteban Calzada, D√Īa. M¬™ Asunci√≥n del Hierro Mart√≠nez, D. Jos√© Alberto Monedero Gonz√°lez y D. Claudio Guti√©rrez del Olmo y D. Gonzalo Brea Valtierra. Jos√© Antonio del Olmo Fern√°ndez.

         No asiste pero excusa su ausencia D. Justino Zarzosa París. 

         No asiste ni excusa su ausencia D. José Antonio del Olmo Fernández.

            Existe pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del Día previamente cursado  tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.

 

1.- LECTURA Y APROBACI√ďN DEL ACTA DE LA SESI√ďN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedi√≥ a consultar sobre el acta de la sesi√≥n anterior 10/2008 de dieciocho de diciembre de 2008 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.

 

2.- APROBACI√ďN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO¬† Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE RONDA VIEJA EN SU VERTIENTE EN ‚ÄúV‚ÄĚ:¬†Visto el proyecto de obras para ‚ÄúAcondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Ronda Vieja en su vertiente en ‚ÄúV‚ÄĚ redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Valent√≠n √Ālvarez M√©ndez que recoge un presupuesto total (IVA incluido) de 110.331 ‚ā¨ (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS), visto el Informe favorable de Secretar√≠a as√≠ como el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras se acuerda por mayor√≠a absoluta, con el voto en contra de D. Roberto Esteban Calzada, aprobar dicho proyecto. Se aprueba en las mismas condiciones insertar anuncio de dicha aprobaci√≥n en el tabl√≥n de edictos municipal durante 20 d√≠as h√°biles.

 

3.- APROBACI√ďN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE SE√ĎORES DE PUEBLA Y ADYACENTES:¬†Visto el proyecto de obras para ‚ÄúAcondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Se√Īores de Puebla y adyacentes‚ÄĚ redactado por el Ingeniero T√©cnico de Obras P√ļblicas D. Miguel √Āngel Alonso Maestro que recoge un presupuesto total (IVA incluido) de 224.000 ‚ā¨ (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS), visto el Informe favorable de Secretar√≠a as√≠ como el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras se acuerda por mayor√≠a absoluta, con el voto en contra de D. Roberto Esteban Calzada, aprobar dicho proyecto. Se aprueba en las mismas condiciones insertar anuncio de dicha aprobaci√≥n en el tabl√≥n de edictos municipal durante 20 d√≠as h√°biles.

 

4.- APROBACI√ďN DE PLIEGOS DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIR√ĀN EL PROCEDIMIENTO NECOGICADO SIN PUBLICIDAD PARA ADJUDICACI√ďN DE CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO¬† Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE RONDA VIEJA EN SU VERTIENTE EN ‚ÄúV‚ÄĚ:¬†Con el Informe favorable de Secretar√≠a as√≠ como el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras se acuerda por mayor√≠a absoluta, con el voto en contra de D. Roberto Esteban Calzada, la aprobaci√≥n de los pliegos que se insertan a continuaci√≥n y que regir√°n el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicaci√≥n del contrato de obras del que trae causa. Se acuerda por mayor√≠a absoluta con la abstenci√≥n de D. Roberto Esteban Calzada invitar a las siguientes empresas: Construcciones y Excavaciones Aguilar Hermanos S.L., Obras y Pavimentos Hermanos Salazar, Ra√ļl Esteban Calzada y Hormigones Sierra S.L.U.

CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACI√ďN CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE

MELGAR DE FERNAMENTAL

√ďrgano de Contrataci√≥n:

PLENO

N√ļmero de Expediente¬†

02/2009

Tipo de Procedimiento

NEGOCIADO

Publicidad:

NO

Tipo de Contrato:

OBRAS

Tramitación:

URGENTE RD-Ley 9/2008, de 28 de noviembre

Criterios Adjudicación:

VER CL√ĀUSULA 15¬™

2. OBJETO DEL CONTRATO: Acondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Ronda Vieja en su vertiente en ‚ÄúV‚ÄĚ.

CPV: 45200000

DESCRIPCI√ďN DE CPV: Construcci√≥n general de inmuebles y obras de ingenier√≠a civil

3. PRECIO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO: 95.112,93 EUROS

IVA: 15.218,07 EUROS

IMPORTE TOTAL: 110.331 euros

4. FINANCIACI√ďN

FONDO ESTATAL DE INVERSI√ďN LOCAL: 100% RESOLUCI√ďN DE LA SECRETAR√ćA DE ESTADO DE COOPERACI√ďN TERRITORIAL: 110.331 ‚ā¨

5. PLAZO DE EJECUCI√ďN

2 MESES

PR√ďRROGAS:¬†NO

 

6. GARANT√ćAS

PROVISIONAL: S√ć

ASCIENDE A: 2.853,38 ‚ā¨ (3% del valor estimado del contrato).

DEFINITIVA : S√ć

ASCIENDE AL: 5% DEL PRECIO DE ADJUDICACI√ďN excluido IVA.

7. MESA DE CONTRATACI√ďN: S√ć

8. CLASIFICACI√ďN DEL CONTRATISTA: NO NECESARIA, ver cl√°usula 13¬™ para requisitos de capacidad, habilitaci√≥n profesional y solvencia econ√≥mica, financiera y t√©cnica.

                 

 

PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CL√ĀUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tendr√° por objeto la ejecuci√≥n de la obra prevista en el Proyecto de Acondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Ronda Vieja en su vertiente en ‚ÄúV‚ÄĚ redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Valent√≠n √Ālvarez M√©ndez (quien representa a la empresa adjudicataria del contrato de servicios para la redacci√≥n de este Proyecto: Mbg ingenier√≠a y arquitectura S.L.).¬†

CPV: 45200000

El proyecto re√ļne los requisitos del art√≠culo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

CL√ĀUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer mediante el Contrato.

Mediante la ejecuci√≥n del contrato a que se refiere este Pliego de cl√°usulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: acondicionar el √°mbito de actuaci√≥n debido al estado en el que se encuentra para dar continuidad a la calle Ronda Vieja y dotar a este espacio p√ļblico de las condiciones necesarias para su utilizaci√≥n tanto por veh√≠culos como por peatones

CL√ĀUSULA TERCERA. Presupuesto

El valor estimado del contrato, que constituir√° por lo tanto el presupuesto m√°ximo de licitaci√≥n, asciende a 95.112,93 ‚ā¨ (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES C√ČNTIMOS).

No se tendrá en cuenta ninguna proposición que incluya una oferta superior al valor estimado del contrato. El licitador deberá presentar en su proposición la oferta total, IVA EXCLUIDO, por la que ejecutaría la integridad del proyecto así como todas las mejoras que él mismo proponga y sean admitidas por el órgano adjudicador.

A dicho valor estimado le corresponden 15.218,07 ‚ā¨ (QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SIETE C√ČNTIMOS). La suma del valor estimado y del IVA que le corresponde arrojan un total de 110.331 ‚ā¨ (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS).

CL√ĀUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonar√° en una sola anualidad correspondiente al a√Īo 2009.

CL√ĀUSULA QUINTA. Aplicaci√≥n Presupuestaria

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

Aprobado por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial mediante Resolución de Fecha 12 de enero de 2009.

En aplicación de los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 200/1990, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley de Haciendas Locales (actualmente Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), se ha tramitado expediente de modificación del presupuesto prorrogado de 2008, a través de Decreto 3/09 de 23 de enero, mediante la modalidad de generación de créditos. Por todo ello, existe crédito en cuantía adecuada y suficiente en la partida presupuestaria de gastos: 611.01

CL√ĀUSULA SEXTA. R√©gimen Jur√≠dico del Contrato y Documentos que Tienen Car√°cter Contractual

Sin perjuicio de lo dispuesto con car√°cter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regir√° por las siguientes normas:

‚ÄĒ Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversi√≥n Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizaci√≥n de la Econom√≠a y el Empleo y aprueba cr√©ditos extraordinarios para atender a su financiaci√≥n.

‚ÄĒ Resoluci√≥n de 9 de diciembre de 2008, de la Secretar√≠a de Estado de Cooperaci√≥n Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentaci√≥n de solicitudes, las condiciones para la tramitaci√≥n y la justificaci√≥n de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversi√≥n Local creado por el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversi√≥n Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizaci√≥n de la Econom√≠a y el Empleo y aprueba cr√©ditos extraordinarios para atender a su financiaci√≥n.

‚ÄĒ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P√ļblico.

‚ÄĒ Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la ley 30/2007

Adem√°s del presente pliego tendr√°n car√°cter contractual los siguientes documentos:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄĒ El pliego de prescripciones t√©cnicas

‚ÄĒ Los planos

‚ÄĒ La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el art√≠culo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

‚ÄĒ El programa de trabajo aceptado por el √≥rgano de contrataci√≥n.

‚ÄĒ Los cuadros de precios

‚ÄĒ¬†¬†¬†¬†¬† Los documentos en que se formalice el contrato.

CL√ĀUSULA S√ČPTIMA. Plazo de Ejecuci√≥n

El plazo de ejecución del contrato será de dos meses a contar desde el día siguiente a la firma en conformidad del acta de comprobación del replanteo. En todo caso, la obra deberá encontrarse ejecutada, antes del día 1 de enero de 2010.

CL√ĀUSULA OCTAVA. Procedimiento de Adjudicaci√≥n

 

El contrato se adjudicar√° por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que se encuentra incluido en el supuesto previsto en el art√≠culo 161.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico toda vez que su valor estimado no supera el l√≠mite de los 200.000 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto- Ley 9/2008, se aplicará el trámite de urgencia regulado en los artículos 96 y 128 de la ley.

CL√ĀUSULA NOVENA. Gastos a Abonar en caso de Renuncia o Desistimiento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensar√° a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizaci√≥n no superar√° en ning√ļn caso el l√≠mite de 100 ‚ā¨ (CIEN EUROS).

CL√ĀUSULA D√ČCIMA. Clasificaci√≥n Exigible.

No se exige Clasificaci√≥n a los licitadores puesto que seg√ļn la Disposici√≥n Adicional Sexta del Real Decreto- Ley 9/2008 no ser√° precisa la Clasificaci√≥n en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros; y, seg√ļn el art√≠culo 161.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico el l√≠mite m√°ximo del procedimiento negociado sin publicidad es de 200.000 euros.

No obstante, los licitadores deber√°n acreditar mediante la documentaci√≥n que integrar√° el Sobre n√ļmero 1, tambi√©n denominado A) y que se describe en la cl√°usula 13¬™ (en lo relativo al SOBRE N¬ļ 1 o A), punto 6¬ļ) que cuentan con la adecuada solvencia financiera, t√©cnica y profesional.

CL√ĀUSULA UND√ČCIMA. Garant√≠as Exigibles

Provisional: Los licitadores deber√°n presentar una garant√≠a provisional por importe del 3% del presupuesto base de licitaci√≥n excluido el Impuesto sobre el Valor A√Īadido. Por lo tanto, deber√°n constituir una garant√≠a provisional de 2.853,38 ‚ā¨ (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO C√ČNTIMOS).¬†

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

CL√ĀUSULA DUOD√ČCIMA. Presentaci√≥n de Ofertas

La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentar√°n en las dependencias u oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Plaza Espa√Īa n¬ļ 1; C.P. 09.100), dando al presentador como acreditaci√≥n recibo en el que constar√° el nombre del licitador, la denominaci√≥n del objeto del contrato y el d√≠a y hora de la presentaci√≥n o en su defecto fotocopia del sobre que contiene toda la documentaci√≥n con el sello de entrada estampado y cumplimentado.

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser√° admitida la documentaci√≥n si es recibida por el √≥rgano de contrataci√≥n con posterioridad a la fecha y hora de la terminaci√≥n del plazo se√Īalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez d√≠as siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentaci√≥n, √©sta no ser√° admitida en ning√ļn caso.

El √ļltimo d√≠a para presentar proposiciones ser√° el mi√©rcoles 18 de febrero a las 14 horas. Secretar√≠a calificar√° en presencia de Alcald√≠a (o Concejal en quien delegue) la documentaci√≥n administrativa, pudiendo requerirse al efecto a los Servicios Jur√≠dicos del Ayuntamiento.

La apertura del sobre C) o n√ļmero 3, se realizar√° por la Mesa de Contrataci√≥n (tal y como se determin√≥ su composici√≥n en la sesi√≥n plenaria 8/2007, de 22 de junio) el martes 24 de febrero a las 14:00 horas en el despacho de Alcald√≠a. Una vez puntuadas las proposiciones de dicho sobre, se dar√° apertura al sobre B o n√ļmero 2.

CL√ĀUSULA D√ČCIMOTERCERA. Forma en que Deben Presentarse las Ofertas

Las ofertas se presentar√°n en tres sobres numerados correlativamente:

EL SOBRE NÚMERO 1. SOBRE A): Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1¬ļ) Documentos acreditativos de la personalidad jur√≠dica: Los empresarios individuales, copia aut√©ntica del DNI; los empresarios personas jur√≠dicas, la escritura o los documentos en que conste la constituci√≥n de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

2¬ļ) Documentos acreditativos de la representaci√≥n: Cuando la proposici√≥n no aparezca firmada por los licitadores deber√° incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposici√≥n junto con una copia aut√©ntica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3¬ļ) Documento de compromiso de constituir una Uni√≥n Temporal de Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en uni√≥n temporal aportar√°n adem√°s un documento, que podr√° ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deber√° ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en √©l se expresar√° la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administraci√≥n para todos los efectos relativos al contrato, as√≠ como la participaci√≥n que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4¬ļ) Documento constitutivo de la garant√≠a provisional o resguardo acreditativo de su constituci√≥n.

5¬ļ) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibici√≥n de contratar que incluir√° la manifestaci√≥n de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificaci√≥n acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci√≥n definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar √©sta. Se incluye el siguiente modelo orientativo:

MODELO

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† D. _____________________, con NIF n√ļm. ___________- en nombre propio o en representaci√≥n de _______________________, con domicilio a efecto de notificaciones¬† en _________, C/ ________________ C.P. ________y CIF n√ļm._________, DECLARO RESPONSABLEMENTE:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Que para el presente procedimiento licitatorio (adjudicaci√≥n contrato de obras para acondicionamiento y urbanizaci√≥n de la Calle Ronda Vieja en su vertiente en ‚ÄúV‚ÄĚ) ni la empresa a la que represento/que como persona f√≠sica¬† se halla/me hallo incursa/o en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el art√≠culo 49 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P√ļblico, encontr√°ndose/me al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,

            En ________________ a _____________ de febrero de 2009.

 

                       Fdo: _________________

6¬ļ) Acreditaci√≥n de la solvencia:¬†

La solvencia econ√≥mica y financiera y la solvencia t√©cnica y profesional del empresario, ex art√≠culo 11 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones P√ļblicas, servir√° para determinar la selecci√≥n de las empresas que podr√°n acceder a la adjudicaci√≥n del contrato. Dicha solvencia deber√° acreditarse de la siguiente forma:

- Solvencia financiera:

a. Justificante de la existencia de un seguro de indemnizaci√≥n por riesgos profesionales con una cobertura m√≠nima de 300.000 ‚ā¨ (TRESCIENTOS MIL EUROS).

- Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.

a) Relaci√≥n de las obras ejecutadas en el curso de los cinco √ļltimos a√Īos, avalada por certificados de buena ejecuci√≥n para las obras m√°s importantes; estos certificados indicar√°n el importe, las fechas y el lugar de ejecuci√≥n de las obras y se precisar√° si se realizaron seg√ļn las reglas por las que se rige la profesi√≥n y se llevaron normalmente a buen t√©rmino; en su caso, dichos certificados ser√°n comunicados directamente al √≥rgano de contrataci√≥n por la autoridad competente.

b) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

7¬ļ) Habilitaci√≥n profesional: Certificaci√≥n de efectiva inscripci√≥n en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la construcci√≥n como m√≠nimo en la fecha en la que se aprobaron los pliegos de cl√°usulas administrativas particulares que rigen el presente proceso licitatorio. El art√≠culo 43 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se√Īala que ‚Äús√≥lo podr√°n contratar con el sector p√ļblico las personas naturales o jur√≠dicas, espa√Īolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no est√©n incursas en una prohibici√≥n de contratar, y acrediten su solvencia econ√≥mica, financiera y t√©cnica o profesional o, en los casos en que as√≠ lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

¬†2. Los empresarios deber√°n contar, asimismo, con la habilitaci√≥n empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaci√≥n de la actividad o prestaci√≥n que constituya el objeto del contrato.‚ÄĚ

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En lo tocante a la habilitaci√≥n empresarial o profesional rese√Īada en este art√≠culo, resulta necesario traer a colaci√≥n la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataci√≥n en el Sector de la Construcci√≥n. Su art√≠culo 2.b) exige a las empresas que pretendan actuar como contratistas o subcontratistas su inscripci√≥n en el Registro de Empresas Autorizadas. En desarrollo de dicha Ley se promulg√≥ el Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, que exige la obligaci√≥n de la inscripci√≥n desde el 26 de agosto de 2008 con car√°cter previo al inicio de su intervenci√≥n en el proceso de subcontrataci√≥n en el Sector de la Contrataci√≥n como contratistas o subcontratistas.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† La Comunidad de Castilla y Le√≥n cre√≥ dicho Registro a trav√©s de la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo (publicada en el BOCYL n√ļmero 108 de 6 de junio de 2008).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En el BOCYL n√ļm. 248, de 24 de diciembre de 2008, se publica la Resoluci√≥n de 27 de noviembre de 2008 de la Direcci√≥n General de Relaciones Institucionales y Acci√≥n Exterior por la que se ordena la publicaci√≥n del Convenio de Colaboraci√≥n entre el Ministerio de Trabajo e Inmigraci√≥n y la Comunidad de Castilla y Le√≥n para el funcionamiento del registro de empresas acreditadas en el Sector de la Construcci√≥n.

8¬ļ) Domicilio: Todos los licitadores deber√°n se√Īalar un domicilio para la pr√°ctica de notificaciones. Esta circunstancia podr√° ser complementada indicando una direcci√≥n de correo electr√≥nico y un n√ļmero de tel√©fono y fax.

EL SOBRE N¬ļ 2. SOBRE B): Contendr√° la oferta econ√≥mica en la que se expresar√° el precio de ejecuci√≥n del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor A√Īadido. En este mismo sobre se incluir√°n los documentos relativos a los criterios de valoraci√≥n, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicaci√≥n de una f√≥rmula matem√°tica (podr√° incluir la documentaci√≥n relativa a sistema de riego de la zona destinada a jard√≠n, pilonas y jardineras que estime oportuno) y que en todo momento se ejecutar√°n a cuenta del contratista.

MODELO ANEXO I PARA SOBRE B):

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.¬ļ ___, con DNI n.¬ļ _________, en representaci√≥n de la Entidad ___________________, con CIF n.¬ļ ___________, habiendo recibido invitaci√≥n para la presentaci√≥n de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicaci√≥n por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras consistentes en ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE RONDA VIEJA EN SU VERTIENTE EN ‚ÄúV‚ÄĚ, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto √≠ntegramente, comprometi√©ndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________ euros y ________ Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor A√Īadido.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† *Asimismo propongo efectuar por el precio rese√Īado en el apartado anterior las siguientes mejoras cuya valoraci√≥n he efectuado sin IVA aunque despu√©s asumir√© sin cargo alguno para el Ayuntamiento la partida de IVA que corresponda a cada una de ellas:

-                            Propongo disminuir el marco de plantación en los taludes a 50 centímetros. Para lo cual realizaré una inversión de __________ euros (sin IVA).

-                            Propongo colocar elementos lineales separadores en el sustrato para acentuar la diferenciación de especies en los taludes. Para lo cual realizaré una inversión de ______________ euros (sin IVA).

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Propongo colocar balizas luminosas de se√Īalizaci√≥n en cada pelda√Īo. Para lo cual realizar√© una inversi√≥n de _________ euros (sin IVA) que implicar√≠a la se√Īalizaci√≥n del ________ % de los pelda√Īos (se√Īale si se trata del 100% de los pelda√Īos o el porcentaje de los mismos que se√Īalar√≠a mediante balizas luminosas).

-                            Propongo acometer labores de limpieza y mejora en el entorno cercano al área de actuación. Para lo cual realizaré una inversión de ______________ euros (sin IVA).

-                            Propongo realizar un aumento del calibre de las especies hasta 25-30 centímetros. Para lo cual realizaré una inversión de ____________ euros (sin IVA).

 

*Propongo adscribir a la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma _____ trabajadores.

*Propongo ampliar el plazo de garantía sobre el mínimo marcado por Ley: _____ meses.   

En ____________, a ___ de FEBRERO de 2009.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________

 

EL SOBRE N¬ļ 3: SOBRE C). Se incluir√°n aquellos documentos que sean precisos para la valoraci√≥n de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deber√°n incluirse los relativos a la acreditaci√≥n t√©cnica, econ√≥mica o est√©tica de cualquier otra mejora al proyecto que proponga el licitador teniendo en cuenta que no se admitir√°n realizaci√≥n de estudios sobre el objeto de la zona de actuaci√≥n.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† CL√ĀUSULA D√ČCIMOCUARTA. Plazo de Presentaci√≥n de las Ofertas y dem√°s Requisitos de las Mismas

El √≥rgano de contrataci√≥n deber√° invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitaci√≥n. El √ļltimo d√≠a para presentar las proposiciones ser√° el mi√©rcoles 18 de febrero a las 14 horas.

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas ser√°n secretas y se arbitrar√°n los medios que garanticen tal car√°cter hasta el momento en que deba procederse a su apertura en p√ļblico de las mismas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

CL√ĀUSULA DECIMOQUINTA. Criterios para la Adjudicaci√≥n del Contrato

Los criterios de adjudicaci√≥n (objetivos y subjetivos) ser√°n los que se√Īalan a continuaci√≥n y suman un total de 100 puntos. El licitador debe entender en todo momento que los criterios de adjudicaci√≥n valorables econ√≥micamente se propondr√°n SIN INCLUIR IVA, y que en todo momento, el coste econ√≥mico de las mejoras ofrecidas por los licitadores ser√° a su costa, sin que pueda suponer incremento de la cifra por la que se comprometen a ejecutar el contrato.

A) CRITERIOS OBJETIVOS (SE ESPECIFICAR√ĀN EN EL SOBRE B)): TOTAL 51 PUNTOS.

*Mejoras al proyecto: m√°ximo 24 puntos consistentes en:

-                            Disminución del marco de plantación en los taludes a 50 centímetros. El licitador podrá proponer una inversión de 5.600 euros (sin IVA). Máximo 10 puntos.

-                            Colocación de elementos lineales separadores en el sustrato para acentuar la diferenciación de especies en los taludes. El licitador podrá proponer una inversión de 3.200 euros (sin IVA). Máximo 5 puntos.

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Colocaci√≥n de balizas luminosas de se√Īalizaci√≥n en cada pelda√Īo. El licitador podr√° proponer una inversi√≥n de 2.400 euros (sin IVA) que implicar√≠a la se√Īalizaci√≥n de todos los pelda√Īos. M√°ximo 4 puntos.

-                            Limpieza y mejora en el entorno cercano al área de actuación. El licitador podrá proponer actuaciones valoradas como máximo en 2.000 euros (sin IVA). Máximo 3 puntos.

-                            Aumento del calibre de las especies hasta 25-30 centímetros. El licitador podrá proponer aumento de todas las especies hasta una inversión máxima de 1.350 euros (sin IVA). Máximo 2 puntos.

 

*Trabajadores a emplear durante el tiempo de ejecución de la obra: 2 puntos por cada trabajador que se comprometa a adscribir a la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma. Máximo 14 puntos. 

*Ampliación del plazo de garantía de la obra: 4 puntos por cada período completo de seis meses en el que el licitador amplíe el plazo de garantía de la obra sobre el mínimo establecido por Ley. Máximo 8 puntos. 

*Precio total SIN IVA por el que el licitador propone ejecutar el proyecto de la obra así como las mejoras por él propuestas. Máximo 5 puntos que se adjudicarán conforme a la siguiente:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† POf = PM x¬† [ (T-Of) /¬† (T ‚Äď Ofmb)]

POf  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.

PM es la puntuación máxima del criterio económico: 5.

T es el tipo de licitación.

Of es la oferta económica que se está valorando.

Ofmb es la oferta económica más barata de las presentadas.

 

B) CRITERIOS SUBJETIVOS (SE ESPECIFICAR√ĀN EN EL SOBRE C)): TOTAL 49 PUNTOS.

- Otras mejoras propuestas por los licitadores que no podr√°n consistir en realizaci√≥n de ning√ļn tipo de estudio sobre el objeto de actuaci√≥n. M√°ximo 49 puntos.

 

CL√ĀUSULA DECIMOSEXTA. Variantes y Mejoras

Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto aunque sí mejoras al mismo.

CL√ĀUSULA DECIMOS√ČPTIMA. Criterios para la Consideraci√≥n de que la Oferta contiene Valores Anormales o Desproporcionados

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado para ejecución de la obra  (sin IVA) sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.

CL√ĀUSULA DECIMOCTAVA. Revisi√≥n de Precios

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 no existe revisión de precios.

CL√ĀUSULA DECIMONOVENA. Apertura de la Documentaci√≥n y de las Ofertas

a) La Secretaria del Ayuntamiento en presencia de Alcaldía y, en su caso, junto a los servicios jurídicos del mismo, calificará la documentación técnica contenida en el sobre A). Si observaren defectos subsanables en esta documentación otorgarán dos días hábiles para subsanarla mediante requerimiento emitido preferentemente de forma verbal a los interesados (mediante burofax telegrama o teléfono). Si el licitador requerido a tal efecto no subsanare en forma y plazo, será excluido de la licitación y no se dará apertura ni a su sobre C) ni a su sobre B). El Pleno del Ayuntamiento, como órgano adjudicador, deberá no obstante acordar expresamente la admisión y exclusión de los licitadores en el presente procedimiento licitatorio y cualquier Concejal podrá previamente a la celebración del Pleno y durante su celebración examinar fehacientemente la documentación contenida en el sobre A) a los efectos de emitir un voto responsable al respecto.

b) Realizadas estas actuaciones, la Mesa de contratación, asistida del Ingeniero Redactor del Proyecto, que se constituirá el 24 de febrero a las 14:00 horas en el despacho de Alcaldía, a los efectos de dar apertura al sobre C), que contendrá la propuesta relativa a criterios de adjudicación que sean susceptibles de valoración subjetiva. Se procederá de forma inmediata a valorar la misma y a otorgar los puntos que correspondan.

c) Toda vez que se conozca los puntos que corresponden al sobre C) y que se haya hecho saber p√ļblicamente se dar√° apertura al sobre B) a los efectos de puntuar aqu√©llos criterios susceptibles de valoraci√≥n mediante f√≥rmula matem√°tica.

d) Después se sumarán todas las puntuaciones obtenidas y se elevará propuesta de adjudicación al Pleno.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMA. Adjudicaci√≥n Provisional y Definitiva

La adjudicaci√≥n provisional se acordar√° por el √≥rgano de contrataci√≥n (el Pleno) en resoluci√≥n motivada en la que se concretar√°n y fijar√°n los t√©rminos definitivos del contrato y se publicar√° conforme a lo establecido en los art√≠culos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico.

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde aquel en que se soliciten las ofertas.

El Ayuntamiento Pleno delegará en Alcaldía la adjudicación definitiva del contrato siempre que pueda efectuarse en la misma persona sobre quien recayó la adjudicación provisional.

Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

‚ÄĒ Declaraci√≥n responsable de no estar incurso en prohibici√≥n de contratar, que incluir√° adem√°s la certificaci√≥n de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Salvo que ya lo hubiera incluido en el Sobre A). El adjudicatario provisional podr√° autorizar al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental para que compruebe de oficio (gracias a Convenio suscrito con la Agencia Tributaria) si efectivamente se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

‚ÄĒ Resguardo de la garant√≠a definitiva.

‚ÄĒ Cuando el licitador acredite su solvencia en los t√©rminos que se recogen el en el art√≠culo 52 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, deber√° aportar documento p√ļblico o privado que acredite fehacientemente la disponibilidad de dichos medios.

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 135.4, párrafo primero

            Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierto alg√ļn tipo de seguro, antes de la formalizaci√≥n del contrato, deber√° aportarse la p√≥liza correspondiente.

 

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO PRIMERA. Direcci√≥n de la Obra y Delegado de la Obra

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada así como para todo lo relativo a la Coordinación de Seguridad y Salud.

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO SEGUNDA. Comprobaci√≥n del Replanteo y Programa de Trabajos

En el plazo de quince días como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.

 

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO TERCERA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el plazo de quince d√≠as naturales desde la notificaci√≥n de la adjudicaci√≥n definitiva el contratista presentar√° al √ďrgano de contrataci√≥n el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que ser√° informado en el plazo de cinco d√≠as naturales sobre la procedencia de su aprobaci√≥n.

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO CUARTA. Plazos

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO QUINTA. R√©gimen de Pagos

El pago se efectuar√° mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonar√°n de conformidad con lo establecido en los art√≠culos 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.

El contratista podr√° desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direcci√≥n de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendr√° derecho a percibir en cada a√Īo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones as√≠ expedidas s√≥lo devengar√°n intereses por demora desde la fecha se√Īalada en el art√≠culo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

El contratista tendr√° derecho a percibir tambi√©n abonos a cuenta en los t√©rminos establecidos en los art√≠culos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigir√° la constituci√≥n de garant√≠a en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO SEXTA. Condiciones Especiales de Ejecuci√≥n

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo.

Adem√°s el contratista est√° obligado a mantener durante toda la ejecuci√≥n de la obra el n√ļmero de trabajadores que indic√≥ en su propuesta. Si durante la ejecuci√≥n del mismo alguno de sus trabajadores incurriere en baja laboral o se extinguiera su relaci√≥n contractual con el adjudicatario, por cualquier causa, el adjudicatario contratar√° de forma inmediata tantos desempleados como necesite para mantener trabajando el mismo n√ļmero de personas que indic√≥ en su proposici√≥n.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO S√ČPTIMA. Penalidades

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuci√≥n. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecuci√≥n establecidas en este pliego (mantener durante toda la ejecuci√≥n del contrato el n√ļmero de trabajadores que indic√≥ en su propuesta o no contratar desempleados en los supuestos marcados) dar√° lugar a la imposici√≥n al contratista de las siguientes penalidades:

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del importe de adjudicaci√≥n del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

‚ÄĒ Se har√°n efectivas mediante deducci√≥n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garant√≠a, conforme al art√≠culo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contrataci√≥n de personal en los t√©rminos indicados en la cl√°usula anterior, ser√° considerada como infracci√≥n muy grave a los efectos previstos en el art√≠culo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico siempre que el incumplimiento suponga una contrataci√≥n de nueva mano de obra que no se encontrase en situaci√≥n de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

‚ÄĒ Si, al tiempo de la recepci√≥n, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

‚ÄĒ En todo caso, la imposici√≥n de las penalidades no eximir√° al contratista de la obligaci√≥n que legalmente le incumbe en cuanto a la reparaci√≥n de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

‚ÄĒ Si, durante la ejecuci√≥n del contrato o al tiempo de su recepci√≥n, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecuci√≥n del contrato.

‚ÄĒ Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicaci√≥n ser√° preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuaci√≥n obtenida por el contratista en el criterio de adjudicaci√≥n incumplido, resultara que su oferta no habr√≠a sido la mejor valorada.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relaci√≥n con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estar√° a lo dispuesto en el art√≠culo 196 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico en cuanto a la imposici√≥n de estas penalidades.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO OCTAVA. Subcontrataci√≥n

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 40 por 100. 

La subcontrataci√≥n se regir√° por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector P√ļblico (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontrataci√≥n en el sector de la construcci√≥n.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontrataci√≥n establecidas en el art√≠culo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico o el l√≠mite m√°ximo especial establecido para la subcontrataci√≥n se impondr√° la penalidad regulada en el art√≠culo 210.3, con sujeci√≥n a lo siguiente:

‚ÄĒ Se har√° efectiva mediante deducci√≥n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garant√≠a, conforme al art√≠culo 196.8 de la LCSP.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√° alcanzar hasta un 10% o hasta el m√°ximo legal del 50%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO NOVENA. Cumplimiento del Contrato y Deberes del Contratista.

El contratista se obliga a ejecutar el contrato en los t√©rminos previstos en el presente pliego de cl√°usulas administrativas particulares, en los pliegos de prescripciones t√©cnicas que se recogen en el proyecto de obras (que tambi√©n debe cumplirse) as√≠ como en los t√©rminos que indic√≥ en su propuesta. El contratista est√° obligado a adquirir a su costa y colocar en la obra el cartel de financiaci√≥n de la obra, con los requisitos que se detallan en la Resoluci√≥n de 13 de enero de 2009, de la Secretar√≠a de Estado de Cooperaci√≥n Territorial publicada en el BOE n√ļmero 12 de 14 de enero de 2009 (p√°ginas 4.650 y siguientes). Asimismo asumir√° el coste de los anuncios de adjudicaci√≥n provisional y definitiva en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos.

La recepci√≥n del contrato se regir√° por lo establecido en el art√≠culo 218 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y en los art√≠culos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:

‚ÄĒ El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situaci√≥n inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

‚ÄĒ El cumplimiento no defectuoso del contrato

‚ÄĒ El cumplimiento de los criterios de adjudicaci√≥n.

‚ÄĒ El cumplimiento de las condiciones de ejecuci√≥n.

Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan. Además deberá facilitar toda la documentación relativa a la Seguridad Social de los trabajadores empleados en la obra y sus contratos a los efectos de que el Ayuntamiento pueda justificar ante el órgano que financia la ejecución de la obra, los puestos de trabajo que fueron necesarios para la ejecución de la obra.

 

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMA. Resoluci√≥n del Contrato

La resoluci√≥n del contrato se regir√° por lo establecido con car√°cter general en los art√≠culos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y espec√≠ficamente para el contrato de obras en los art√≠culos 220 a 222 de dicha Ley, as√≠ como en los art√≠culos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

En particular se considerar√° causa de resoluci√≥n del contrato el supuesto de incumplimiento de la condici√≥n de ejecuci√≥n establecida en la cl√°usula 26 en su primer p√°rrafo cuando √©ste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cl√°usula 27.1 en su √ļltimo p√°rrafo. En todo caso en caso de resoluci√≥n del contrato por causa imputable al contratista se estar√° a lo dispuesto en el art√≠culo 208.4 de la Ley.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO PRIMERA. Plazo de Garant√≠a

El plazo de garantía será de 12 MESES (salvo que quien resulte adjudicatario ofrezca uno superior, en cuyo caso se estará a lo establecido en su proposición) y comenzará a partir de la fecha de la recepción.

Durante este plazo se aplicar√° lo establecido en el art√≠culo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas en cuanto a las obligaciones del contratista, as√≠ como en lo relativo a la facultad de la Administraci√≥n de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aqu√©l los trabajos necesarios para la conservaci√≥n de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservaci√≥n de las obras durante el periodo de garant√≠a ser√°n de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizaci√≥n por este concepto. Se except√ļan los da√Īos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que ser√°n soportados por la Corporaci√≥n, si bien √©sta tendr√° la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparaci√≥n.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO SEGUNDA. Liquidaci√≥n

Transcurrido el plazo de garant√≠a a que se refiere la cl√°usula anterior se proceder√° a la liquidaci√≥n del contrato conforme a lo dispuesto en el art√≠culo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO TERCERA. Jurisdicci√≥n

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa con sede en Burgos.

 

5.- APROBACI√ďN DE PLIEGOS DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIR√ĀN EL PROCEDIMIENTO NECOGICADO SIN PUBLICIDAD PARA ADJUDICACI√ďN DE CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO¬† Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE SE√ĎORES DE PUEBLA Y ADYACENTES:¬†Con el Informe favorable de Secretar√≠a as√≠ como el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y de Obras se acuerda por mayor√≠a absoluta, con el voto en contra de D. Roberto Esteban Calzada, la aprobaci√≥n de los pliegos que se insertan a continuaci√≥n y que regir√°n el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicaci√≥n del contrato de obras del que trae causa. Se acuerda por mayor√≠a absoluta con la abstenci√≥n de D. Roberto Esteban Calzada invitar a las siguientes empresas: Construcciones y Excavaciones Aguilar Hermanos S.L., Obras y Pavimentos Hermanos Salazar, Ra√ļl Esteban Calzada y Hormigones Sierra S.L.U.

CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACI√ďN CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE

MELGAR DE FERNAMENTAL

√ďrgano de Contrataci√≥n:

PLENO

N√ļmero de Expediente¬†

01/2009

Tipo de Procedimiento

NEGOCIADO

Publicidad:

NO

Tipo de Contrato:

OBRAS

Tramitación:

URGENTE RD-Ley 9/2008, de 28 de noviembre

Criterios Adjudicación:

VER CL√ĀUSULA 15¬™

2. OBJETO DEL CONTRATO: Acondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Se√Īores de Puebla y adyacentes.

CPV: 45200000

DESCRIPCI√ďN DE CPV: Construcci√≥n general de inmuebles y obras de ingenier√≠a civil

3. PRECIO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO: 193.103,45 EUROS

IVA: 30.896,55 EUROS

IMPORTE TOTAL: 224.000 euros

4. FINANCIACI√ďN

FONDO ESTATAL DE INVERSI√ďN LOCAL: 100% RESOLUCI√ďN DE LA SECRETAR√ćA DE ESTADO DE COOPERACI√ďN TERRITORIAL: 224.000 ‚ā¨

5. PLAZO DE EJECUCI√ďN

6 MESES

PR√ďRROGAS:¬†NO

 

6. GARANT√ćAS

PROVISIONAL: S√ć

ASCIENDE A: 5.793,10 ‚ā¨ (3% del valor estimado del contrato).

DEFINITIVA : S√ć

ASCIENDE AL: 5% DEL PRECIO DE ADJUDICACI√ďN excluido IVA.

7. MESA DE CONTRATACI√ďN: S√ć

8. CLASIFICACI√ďN DEL CONTRATISTA: NO NECESARIA, ver cl√°usula 13¬™ para requisitos de capacidad, habilitaci√≥n profesional y solvencia econ√≥mica, financiera y t√©cnica.

                 

 

PLIEGO DE CL√ĀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

 

CL√ĀUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tendr√° por objeto la ejecuci√≥n de la obra prevista en el Proyecto de Acondicionamiento y Urbanizaci√≥n de la Calle Se√Īores de Puebla y Adyacentes redactado por el Sr. Ingeniero de Obras P√ļblicas D. Miguel √Āngel Alonso Maestro.¬†

CPV: 45200000

El proyecto re√ļne los requisitos del art√≠culo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

CL√ĀUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer mediante el Contrato.

 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: dar continuidad a la armonía del municipio así como de suprimir, en la medida de lo posible, las barreras arquitectónicas que dificultan el tráfico de peatones regulando, además,  correctamente el tráfico de vehículos automóviles. 

CL√ĀUSULA TERCERA. Presupuesto

El valor estimado del contrato, que constituir√° por lo tanto el presupuesto m√°ximo de licitaci√≥n, asciende a 193.103,45 ‚ā¨ (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO C√ČNTIMOS).

No se tendrá en cuenta ninguna proposición que incluya una oferta superior al valor estimado del contrato. El licitador deberá presentar en su proposición la oferta total, IVA EXCLUIDO, por la que ejecutaría la integridad del proyecto así como todas las mejoras que él mismo proponga y sean admitidas por el órgano adjudicador.

A dicho valor estimado le corresponden 30.896,55 ‚ā¨ (TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO C√ČNTIMOS). La suma del valor estimado y del IVA que le corresponde arrojan un total de 224.000 ‚ā¨ (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS)

CL√ĀUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonar√° en una sola anualidad correspondiente al a√Īo 2009.

CL√ĀUSULA QUINTA. Aplicaci√≥n Presupuestaria

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

Aprobado por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial mediante Resolución de Fecha 12 de enero de 2009.

En aplicación de los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 200/1990, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley de Haciendas Locales (actualmente Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), se ha tramitado expediente de modificación del presupuesto prorrogado de 2008, a través de Decreto 3/09 de 23 de enero, mediante la modalidad de generación de créditos. Por todo ello, existe crédito en cuantía adecuada y suficiente en la partida presupuestaria de gastos: 611.01

CL√ĀUSULA SEXTA. R√©gimen Jur√≠dico del Contrato y Documentos que Tienen Car√°cter Contractual

Sin perjuicio de lo dispuesto con car√°cter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regir√° por las siguientes normas:

‚ÄĒ Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversi√≥n Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizaci√≥n de la Econom√≠a y el Empleo y aprueba cr√©ditos extraordinarios para atender a su financiaci√≥n.

‚ÄĒ Resoluci√≥n de 9 de diciembre de 2008, de la Secretar√≠a de Estado de Cooperaci√≥n Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentaci√≥n de solicitudes, las condiciones para la tramitaci√≥n y la justificaci√≥n de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversi√≥n Local creado por el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversi√≥n Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizaci√≥n de la Econom√≠a y el Empleo y aprueba cr√©ditos extraordinarios para atender a su financiaci√≥n.

‚ÄĒ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P√ļblico.

‚ÄĒ Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la ley 30/2007

Adem√°s del presente pliego tendr√°n car√°cter contractual los siguientes documentos:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄĒ El pliego de prescripciones t√©cnicas

‚ÄĒ Los planos

‚ÄĒ La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el art√≠culo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

‚ÄĒ El programa de trabajo aceptado por el √≥rgano de contrataci√≥n.

‚ÄĒ Los cuadros de precios

‚ÄĒ¬†¬†¬†¬†¬† Los documentos en que se formalice el contrato.

CL√ĀUSULA S√ČPTIMA. Plazo de Ejecuci√≥n

El plazo de ejecución del contrato será de seis meses a contar desde el día siguiente a la firma en conformidad del acta de comprobación del replanteo. En todo caso, la obra deberá encontrarse ejecutada, antes del día 1 de enero de 2010.

CL√ĀUSULA OCTAVA. Procedimiento de Adjudicaci√≥n

El contrato se adjudicar√° por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que se encuentra incluido en el supuesto previsto en el art√≠culo 161.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico toda vez que su valor estimado no supera el l√≠mite de los 200.000 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto- Ley 9/2008, se aplicará el trámite de urgencia regulado en los artículos 96 y 128 de la ley.

CL√ĀUSULA NOVENA. Gastos a Abonar en caso de Renuncia o Desistimiento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensar√° a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizaci√≥n no superar√° en ning√ļn caso el l√≠mite de 100 ‚ā¨ (CIEN EUROS).

CL√ĀUSULA D√ČCIMA. Clasificaci√≥n Exigible.

No se exige Clasificaci√≥n a los licitadores puesto que seg√ļn la Disposici√≥n Adicional Sexta del Real Decreto- Ley 9/2008 no ser√° precisa la Clasificaci√≥n en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros; y, seg√ļn el art√≠culo 161.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico el l√≠mite m√°ximo del procedimiento negociado sin publicidad es de 200.000 euros.

No obstante, los licitadores deber√°n acreditar mediante la documentaci√≥n que integrar√° el Sobre A y que se describe en la cl√°usula 13¬™ (en lo relativo al SOBRE N¬ļ 1, punto 6¬ļ) que cuentan con la adecuada solvencia financiera, t√©cnica y profesional.

CL√ĀUSULA UND√ČCIMA. Garant√≠as Exigibles

Provisional: Los licitadores deber√°n presentar una garant√≠a provisional por importe del 3% del presupuesto base de licitaci√≥n excluido el Impuesto sobre el Valor A√Īadido. Por lo tanto, deber√°n constituir una garant√≠a provisional de 5.793,10 ‚ā¨ (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ C√ČNTIMOS).¬†

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

CL√ĀUSULA DUOD√ČCIMA. Presentaci√≥n de Ofertas

La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentar√°n en las dependencias u oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Plaza Espa√Īa n¬ļ 1; C.P. 09.100), dando al presentador como acreditaci√≥n recibo en el que constar√° el nombre del licitador, la denominaci√≥n del objeto del contrato y el d√≠a y hora de la presentaci√≥n o en su defecto fotocopia del sobre que contiene toda la documentaci√≥n con el sello de entrada estampado y cumplimentado.

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser√° admitida la documentaci√≥n si es recibida por el √≥rgano de contrataci√≥n con posterioridad a la fecha y hora de la terminaci√≥n del plazo se√Īalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez d√≠as siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentaci√≥n, √©sta no ser√° admitida en ning√ļn caso.

El √ļltimo d√≠a para presentar proposiciones ser√° el mi√©rcoles 18 de febrero a las 14 horas. Secretar√≠a calificar√° en presencia de Alcald√≠a (o Concejal en quien delegue) la documentaci√≥n administrativa, pudiendo requerirse al efecto a los Servicios Jur√≠dicos del Ayuntamiento.

La apertura del sobre C se realizará por la Mesa de Contratación (tal y como se determinó su composición en la sesión plenaria 8/2007, de 22 de junio) el martes 24 de febrero a las 13:00 horas en el despacho de Alcaldía. Una vez puntuadas las proposiciones de dicho sobre, se dará apertura al sobre B.

CL√ĀUSULA D√ČCIMOTERCERA. Forma en que Deben Presentarse las Ofertas

Las ofertas se presentar√°n en tres sobres numerados correlativamente:

EL SOBRE NÚMERO 1. SOBRE A): Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1¬ļ) Documentos acreditativos de la personalidad jur√≠dica: Los empresarios individuales, copia aut√©ntica del DNI; los empresarios personas jur√≠dicas, la escritura o los documentos en que conste la constituci√≥n de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

2¬ļ) Documentos acreditativos de la representaci√≥n: Cuando la proposici√≥n no aparezca firmada por los licitadores deber√° incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposici√≥n junto con una copia aut√©ntica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3¬ļ) Documento de compromiso de constituir una Uni√≥n Temporal de Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en uni√≥n temporal aportar√°n adem√°s un documento, que podr√° ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deber√° ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en √©l se expresar√° la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administraci√≥n para todos los efectos relativos al contrato, as√≠ como la participaci√≥n que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4¬ļ) Documento constitutivo de la garant√≠a provisional o resguardo acreditativo de su constituci√≥n.

5¬ļ) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibici√≥n de contratar que incluir√° la manifestaci√≥n de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificaci√≥n acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci√≥n definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar √©sta. Se incluye el siguiente modelo orientativo:

MODELO

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† D. _____________________, con NIF n√ļm. ___________- en nombre propio o en representaci√≥n de _______________________, con domicilio a efecto de notificaciones¬† en _________, C/ ________________ C.P. ________y CIF n√ļm._________, DECLARO RESPONSABLEMENTE:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Que para el presente procedimiento licitatorio (adjudicaci√≥n contrato de obras para acondicionamiento y urbanizaci√≥n de la Calle Se√Īores de Puebla y adyacentes) ni la empresa a la que represento/que como persona f√≠sica¬† se halla/me hallo incursa/o en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el art√≠culo 49 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P√ļblico, encontr√°ndose/me al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,

            En ________________ a _____________ de febrero de 2009.

 

                       Fdo: _________________

6¬ļ) Acreditaci√≥n de la solvencia:¬†

La solvencia econ√≥mica y financiera y la solvencia t√©cnica y profesional del empresario, ex art√≠culo 11 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones P√ļblicas, servir√° para determinar la selecci√≥n de las empresas que podr√°n acceder a la adjudicaci√≥n del contrato. Dicha solvencia deber√° acreditarse de la siguiente forma:

- Solvencia financiera:

a. Justificante de la existencia de un seguro de indemnizaci√≥n por riesgos profesionales con una cobertura m√≠nima de 600.000 ‚ā¨ (SEISCIENTOS MIL EUROS).

- Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.

a) Relaci√≥n de las obras ejecutadas en el curso de los cinco √ļltimos a√Īos, avalada por certificados de buena ejecuci√≥n para las obras m√°s importantes; estos certificados indicar√°n el importe, las fechas y el lugar de ejecuci√≥n de las obras y se precisar√° si se realizaron seg√ļn las reglas por las que se rige la profesi√≥n y se llevaron normalmente a buen t√©rmino; en su caso, dichos certificados ser√°n comunicados directamente al √≥rgano de contrataci√≥n por la autoridad competente.

b) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

7¬ļ) Habilitaci√≥n profesional: Certificaci√≥n de efectiva inscripci√≥n en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la construcci√≥n como m√≠nimo en la fecha en la que se aprobaron los pliegos de cl√°usulas administrativas particulares que rigen el presente proceso licitatorio. El art√≠culo 43 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se√Īala que ‚Äús√≥lo podr√°n contratar con el sector p√ļblico las personas naturales o jur√≠dicas, espa√Īolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no est√©n incursas en una prohibici√≥n de contratar, y acrediten su solvencia econ√≥mica, financiera y t√©cnica o profesional o, en los casos en que as√≠ lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

¬†2. Los empresarios deber√°n contar, asimismo, con la habilitaci√≥n empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaci√≥n de la actividad o prestaci√≥n que constituya el objeto del contrato.‚ÄĚ

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En lo tocante a la habilitaci√≥n empresarial o profesional rese√Īada en este art√≠culo, resulta necesario traer a colaci√≥n la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataci√≥n en el Sector de la Construcci√≥n. Su art√≠culo 2.b) exige a las empresas que pretendan actuar como contratistas o subcontratistas su inscripci√≥n en el Registro de Empresas Autorizadas. En desarrollo de dicha Ley se promulg√≥ el Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, que exige la obligaci√≥n de la inscripci√≥n desde el 26 de agosto de 2008 con car√°cter previo al inicio de su intervenci√≥n en el proceso de subcontrataci√≥n en el Sector de la Contrataci√≥n como contratistas o subcontratistas.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† La Comunidad de Castilla y Le√≥n cre√≥ dicho Registro a trav√©s de la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo (publicada en el BOCYL n√ļmero 108 de 6 de junio de 2008).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En el BOCYL n√ļm. 248, de 24 de diciembre de 2008, se publica la Resoluci√≥n de 27 de noviembre de 2008 de la Direcci√≥n General de Relaciones Institucionales y Acci√≥n Exterior por la que se ordena la publicaci√≥n del Convenio de Colaboraci√≥n entre el Ministerio de Trabajo e Inmigraci√≥n y la Comunidad de Castilla y Le√≥n para el funcionamiento del registro de empresas acreditadas en el Sector de la Construcci√≥n.

8¬ļ) Domicilio: Todos los licitadores deber√°n se√Īalar un domicilio para la pr√°ctica de notificaciones. Esta circunstancia podr√° ser complementada indicando una direcci√≥n de correo electr√≥nico y un n√ļmero de tel√©fono y fax.

EL SOBRE N¬ļ 2. SOBRE B): Contendr√° la oferta econ√≥mica en la que se expresar√° el precio de ejecuci√≥n del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor A√Īadido. En este mismo sobre se incluir√°n los documentos relativos a los criterios de valoraci√≥n, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicaci√≥n de una f√≥rmula matem√°tica (podr√° incluir la documentaci√≥n relativa a sistema de riego de la zona destinada a jard√≠n, pilonas y jardineras que estime oportuno) y que en todo momento se ejecutar√°n a cuenta del contratista.

MODELO ANEXO I PARA SOBRE B):

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.¬ļ ___, con DNI n.¬ļ _________, en representaci√≥n de la Entidad ___________________, con CIF n.¬ļ ___________, habiendo recibido invitaci√≥n para la presentaci√≥n de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicaci√≥n por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras consistentes en ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACI√ďN DE LA CALLE SE√ĎORES DE PUEBLA Y ADYACENTES, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto √≠ntegramente, comprometi√©ndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________ euros y ________ Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor A√Īadido.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† *Asimismo propongo efectuar por el precio rese√Īado en el apartado anterior las siguientes mejoras cuya valoraci√≥n he efectuado sin IVA aunque despu√©s asumir√© sin cargo alguno para el Ayuntamiento la partida de IVA que corresponda a cada una de ellas:

- Propongo acondicionar la zona destinada a jard√≠n con una inversi√≥n de ________‚ā¨ con las siguientes especies arb√≥reas, arbustivas, c√©sped, flores: _________________ .

- Propongo adquirir e instalar ______ jardineras que coadyuvar√°n a delimitar la/s zona/s de aparcamiento. Cada jardinera est√° valorada en ____ ‚ā¨

- Propongo adquirir e instalar en condiciones aptas para funcionar sin mayor manipulaci√≥n un sistema de riego del jard√≠n para lo cual realizar√© una inversi√≥n de _________ ‚ā¨.

- Propongo adquirir e instalar ______ pilonas que coadyuvar√°n a delimitar la/s zona/s de contenedores soterrados. Cada pilona est√° valorada en ____ ‚ā¨.

 

*Propongo adscribir a la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma _____ trabajadores.

*Propongo ampliar el plazo de garantía sobre el mínimo marcado por Ley: _____ meses.   

En ____________, a ___ de FEBRERO de 2009.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________

 

 

EL SOBRE N¬ļ 3: SOBRE C). Se incluir√°n aquellos documentos que sean precisos para la valoraci√≥n de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deber√°n incluirse los siguientes: Documentos a trav√©s de los cuales pueda deducirse la est√©tica que se propone para el jard√≠n describiendo la propuesta para la composici√≥n del mismo (estructura y distribuci√≥n, especies arb√≥reas, arbustivas o similares que sean susceptibles de componer un jard√≠n, unidades de las mismas, valoraci√≥n econ√≥mica‚Ķ).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† CL√ĀUSULA D√ČCIMOCUARTA. Plazo de Presentaci√≥n de las Ofertas y dem√°s Requisitos de las Mismas

El √≥rgano de contrataci√≥n deber√° invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitaci√≥n. El √ļltimo d√≠a para presentar las proposiciones ser√° el mi√©rcoles 18 de febrero a las 14 horas.

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas ser√°n secretas y se arbitrar√°n los medios que garanticen tal car√°cter hasta el momento en que deba procederse a su apertura en p√ļblico de las mismas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

CL√ĀUSULA DECIMOQUINTA. Criterios para la Adjudicaci√≥n del Contrato

Los criterios de adjudicaci√≥n (objetivos y subjetivos) ser√°n los que se√Īalan a continuaci√≥n y suman un total de 100 puntos. El licitador debe entender en todo momento que los criterios de adjudicaci√≥n valorables econ√≥micamente se propondr√°n SIN INCLUIR IVA, y que en todo momento, el coste econ√≥mico de las mejoras ofrecidas por los licitadores ser√° a su costa, sin que pueda suponer incremento de la cifra por la que se comprometen a ejecutar el contrato.

A) CRITERIOS OBJETIVOS (SE ESPECIFICAR√ĀN EN EL SOBRE B)): TOTAL 51 PUNTOS.

*Mejoras al proyecto: m√°ximo 25,50 puntos consistentes en:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Acondicionamiento de la zona destinada a jard√≠n con especies arb√≥reas, arbustivas, c√©sped, flores, etc. El licitador podr√° proponer una inversi√≥n de 5.000 euros (sin IVA) se√Īalando las especies que propone y su valoraci√≥n econ√≥mica sin IVA. M√°ximo 10,50 puntos.

-                            Adquisición e instalaciones de jardineras que coadyuven a delimitar la/s zona/s de aparcamiento. El licitador podrá proponer un máximo de 15 unidades valoradas en 300 euros cada una sin IVA. Máximo 8 puntos.

-                            Adquisición e instalación en condiciones aptas para funcionar sin mayor manipulación del sistema de riego del jardín. El licitador podrá proponer una inversión de hasta 2.000 euros sin IVA. Máximo 3,5 puntos.

-                            Adquisición e instalación de pilonas que coadyuven a delimitar la/s zona/s de contenedores soterrados. El licitador podrá proponer un máximo de 10 unidades valoradas en 200 euros cada una sin IVA. Máximo 3,5 puntos.

*Trabajadores a emplear durante el tiempo de ejecución de la obra: 2,50 puntos por cada trabajador que se comprometa a adscribir a la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma. Máximo 12,50 puntos. 

*Ampliación del plazo de garantía de la obra: 4 puntos por cada período completo de seis meses en el que el licitador amplíe el plazo de garantía de la obra sobre el mínimo establecido por Ley. Máximo 8 puntos. 

*Precio total SIN IVA por el que el licitador propone ejecutar el proyecto de la obra así como las mejoras por él propuestas. Máximo 5 puntos que se adjudicarán conforme a la siguiente:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† POf = PM x¬† [ (T-Of) /¬† (T ‚Äď Ofmb)]

POf  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.

PM es la puntuación máxima del criterio económico: 5.

T es el tipo de licitación.

Of es la oferta económica que se está valorando.

Ofmb es la oferta económica más barata de las presentadas.

 

B) CRITERIOS SUBJETIVOS (SE ESPECIFICAR√ĀN EN EL SOBRE C)): TOTAL 49 PUNTOS.

- Dise√Īo est√©tico de la zona destinada a jard√≠n. M√°ximo 49 puntos.

CL√ĀUSULA DECIMOSEXTA. Variantes y Mejoras

Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto aunque sí mejoras al mismo.

CL√ĀUSULA DECIMOS√ČPTIMA. Criterios para la Consideraci√≥n de que la Oferta contiene Valores Anormales o Desproporcionados

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado para ejecución de la obra  (sin IVA) sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.

CL√ĀUSULA DECIMOCTAVA. Revisi√≥n de Precios

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 no existe revisión de precios.

CL√ĀUSULA DECIMONOVENA. Apertura de la Documentaci√≥n y de las Ofertas

a) La Secretaria del Ayuntamiento en presencia de Alcaldía y, en su caso, junto a los servicios jurídicos del mismo, calificará la documentación técnica contenida en el sobre A). Si observaren defectos subsanables en esta documentación otorgarán dos días hábiles para subsanarla mediante requerimiento emitido preferentemente de forma verbal a los interesados (mediante burofax telegrama o teléfono). Si el licitador requerido a tal efecto no subsanare en forma y plazo, será excluido de la licitación y no se dará apertura ni a su sobre C) ni a su sobre B). El Pleno del Ayuntamiento, como órgano adjudicador, deberá no obstante acordar expresamente la admisión y exclusión de los licitadores en el presente procedimiento licitatorio y cualquier Concejal podrá previamente a la celebración del Pleno y durante su celebración examinar fehacientemente la documentación contenida en el sobre A) a los efectos de emitir un voto responsable al respecto.

b) Realizadas estas actuaciones, la Mesa de contratación, asistida del Ingeniero Redactor del Proyecto, que se constituirá el 24 de febrero a las 13:00 horas en el despacho de Alcaldía, a los efectos de dar apertura al sobre C), que contendrá la propuesta relativa a criterios de adjudicación que sean susceptibles de valoración subjetiva. Se procederá de forma inmediata a valorar la misma y a otorgar los puntos que correspondan.

c) Toda vez que se conozca los puntos que corresponden al sobre C) y que se haya hecho saber p√ļblicamente se dar√° apertura al sobre B) a los efectos de puntuar aqu√©llos criterios susceptibles de valoraci√≥n mediante f√≥rmula matem√°tica.

d) Después se sumarán todas las puntuaciones obtenidas y se elevará propuesta de adjudicación al Pleno.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMA. Adjudicaci√≥n Provisional y Definitiva

La adjudicaci√≥n provisional se acordar√° por el √≥rgano de contrataci√≥n (el Pleno) en resoluci√≥n motivada en la que se concretar√°n y fijar√°n los t√©rminos definitivos del contrato y se publicar√° conforme a lo establecido en los art√≠culos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico.

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde aquel en que se soliciten las ofertas.

El Ayuntamiento Pleno delegará en Alcaldía la adjudicación definitiva del contrato siempre que pueda efectuarse en la misma persona sobre quien recayó la adjudicación provisional.

Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

‚ÄĒ Declaraci√≥n responsable de no estar incurso en prohibici√≥n de contratar, que incluir√° adem√°s la certificaci√≥n de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Salvo que ya lo hubiera incluido en el Sobre A). El adjudicatario provisional podr√° autorizar al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental para que compruebe de oficio (gracias a Convenio suscrito con la Agencia Tributaria) si efectivamente se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

‚ÄĒ Resguardo de la garant√≠a definitiva.

‚ÄĒ Cuando el licitador acredite su solvencia en los t√©rminos que se recogen el en el art√≠culo 52 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, deber√° aportar documento p√ļblico o privado que acredite fehacientemente la disponibilidad de dichos medios.

 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 135.4, párrafo primero

            Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierto alg√ļn tipo de seguro, antes de la formalizaci√≥n del contrato, deber√° aportarse la p√≥liza correspondiente.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO PRIMERA. Direcci√≥n de la Obra y Delegado de la Obra

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada así como para todo lo relativo a la Coordinación de Seguridad y Salud.

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO SEGUNDA. Comprobaci√≥n del Replanteo y Programa de Trabajos

En el plazo de quince días como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO TERCERA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el plazo de quince d√≠as naturales desde la notificaci√≥n de la adjudicaci√≥n definitiva el contratista presentar√° al √ďrgano de contrataci√≥n el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que ser√° informado en el plazo de cinco d√≠as naturales sobre la procedencia de su aprobaci√≥n.

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO CUARTA. Plazos

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO QUINTA. R√©gimen de Pagos

El pago se efectuar√° mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonar√°n de conformidad con lo establecido en los art√≠culos 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.

El contratista podr√° desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direcci√≥n de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendr√° derecho a percibir en cada a√Īo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones as√≠ expedidas s√≥lo devengar√°n intereses por demora desde la fecha se√Īalada en el art√≠culo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

El contratista tendr√° derecho a percibir tambi√©n abonos a cuenta en los t√©rminos establecidos en los art√≠culos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigir√° la constituci√≥n de garant√≠a en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO SEXTA. Condiciones Especiales de Ejecuci√≥n

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo.

Adem√°s el contratista est√° obligado a mantener durante toda la ejecuci√≥n de la obra el n√ļmero de trabajadores que indic√≥ en su propuesta. Si durante la ejecuci√≥n del mismo alguno de sus trabajadores incurriere en baja laboral o se extinguiera su relaci√≥n contractual con el adjudicatario, por cualquier causa, el adjudicatario contratar√° de forma inmediata tantos desempleados como necesite para mantener trabajando el mismo n√ļmero de personas que indic√≥ en su proposici√≥n.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO S√ČPTIMA. Penalidades

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuci√≥n. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecuci√≥n establecidas en este pliego (mantener durante toda la ejecuci√≥n del contrato el n√ļmero de trabajadores que indic√≥ en su propuesta o no contratar desempleados en los supuestos marcados) dar√° lugar a la imposici√≥n al contratista de las siguientes penalidades:

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del importe de adjudicaci√≥n del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

‚ÄĒ Se har√°n efectivas mediante deducci√≥n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garant√≠a, conforme al art√≠culo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contrataci√≥n de personal en los t√©rminos indicados en la cl√°usula anterior, ser√° considerada como infracci√≥n muy grave a los efectos previstos en el art√≠culo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico siempre que el incumplimiento suponga una contrataci√≥n de nueva mano de obra que no se encontrase en situaci√≥n de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

‚ÄĒ Si, al tiempo de la recepci√≥n, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

‚ÄĒ En todo caso, la imposici√≥n de las penalidades no eximir√° al contratista de la obligaci√≥n que legalmente le incumbe en cuanto a la reparaci√≥n de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

‚ÄĒ Si, durante la ejecuci√≥n del contrato o al tiempo de su recepci√≥n, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecuci√≥n del contrato.

‚ÄĒ Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicaci√≥n ser√° preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuaci√≥n obtenida por el contratista en el criterio de adjudicaci√≥n incumplido, resultara que su oferta no habr√≠a sido la mejor valorada.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√°n alcanzar hasta un 5% o hasta el m√°ximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relaci√≥n con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estar√° a lo dispuesto en el art√≠culo 196 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico en cuanto a la imposici√≥n de estas penalidades.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO OCTAVA. Subcontrataci√≥n

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 40 por 100. 

La subcontrataci√≥n se regir√° por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector P√ļblico (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontrataci√≥n en el sector de la construcci√≥n.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontrataci√≥n establecidas en el art√≠culo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico o el l√≠mite m√°ximo especial establecido para la subcontrataci√≥n se impondr√° la penalidad regulada en el art√≠culo 210.3, con sujeci√≥n a lo siguiente:

‚ÄĒ Se har√° efectiva mediante deducci√≥n de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garant√≠a, conforme al art√≠culo 196.8 de la LCSP.

‚ÄĒ Como regla general, su cuant√≠a ser√° un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el √≥rgano de contrataci√≥n estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podr√° alcanzar hasta un 10% o hasta el m√°ximo legal del 50%, respectivamente. La reiteraci√≥n en el incumplimiento podr√° tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

CL√ĀUSULA VIG√ČSIMO NOVENA. Cumplimiento del Contrato y Deberes del Contratista.

El contratista se obliga a ejecutar el contrato en los t√©rminos previstos en el presente pliego de cl√°usulas administrativas particulares, en los pliegos de prescripciones t√©cnicas que se recogen en el proyecto de obras (que tambi√©n debe cumplirse) as√≠ como en los t√©rminos que indic√≥ en su propuesta. El contratista est√° obligado a adquirir a su costa y colocar en la obra el cartel de financiaci√≥n de la obra, con los requisitos que se detallan en la Resoluci√≥n de 13 de enero de 2009, de la Secretar√≠a de Estado de Cooperaci√≥n Territorial publicada en el BOE n√ļmero 12 de 14 de enero de 2009 (p√°ginas 4.650 y siguientes). Asimismo asumir√° el coste de los anuncios de adjudicaci√≥n provisional y definitiva en el Bolet√≠n Oficial de la Provincia de Burgos.

La recepci√≥n del contrato se regir√° por lo establecido en el art√≠culo 218 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y en los art√≠culos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:

‚ÄĒ El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situaci√≥n inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

‚ÄĒ El cumplimiento no defectuoso del contrato

‚ÄĒ El cumplimiento de los criterios de adjudicaci√≥n.

‚ÄĒ El cumplimiento de las condiciones de ejecuci√≥n.

Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan. Además deberá facilitar toda la documentación relativa a la Seguridad Social de los trabajadores empleados en la obra y sus contratos a los efectos de que el Ayuntamiento pueda justificar ante el órgano que financia la ejecución de la obra, los puestos de trabajo que fueron necesarios para la ejecución de la obra.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMA. Resoluci√≥n del Contrato

La resoluci√≥n del contrato se regir√° por lo establecido con car√°cter general en los art√≠culos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector P√ļblico y espec√≠ficamente para el contrato de obras en los art√≠culos 220 a 222 de dicha Ley, as√≠ como en los art√≠culos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

En particular se considerar√° causa de resoluci√≥n del contrato el supuesto de incumplimiento de la condici√≥n de ejecuci√≥n establecida en la cl√°usula 26 en su primer p√°rrafo cuando √©ste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cl√°usula 27.1 en su √ļltimo p√°rrafo. En todo caso en caso de resoluci√≥n del contrato por causa imputable al contratista se estar√° a lo dispuesto en el art√≠culo 208.4 de la Ley.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO PRIMERA. Plazo de Garant√≠a

El plazo de garantía será de 12 MESES (salvo que quien resulte adjudicatario ofrezca uno superior, en cuyo caso se estará a lo establecido en su proposición) y comenzará a partir de la fecha de la recepción.

Durante este plazo se aplicar√° lo establecido en el art√≠culo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas en cuanto a las obligaciones del contratista, as√≠ como en lo relativo a la facultad de la Administraci√≥n de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aqu√©l los trabajos necesarios para la conservaci√≥n de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservaci√≥n de las obras durante el periodo de garant√≠a ser√°n de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizaci√≥n por este concepto. Se except√ļan los da√Īos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que ser√°n soportados por la Corporaci√≥n, si bien √©sta tendr√° la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparaci√≥n.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO SEGUNDA. Liquidaci√≥n

Transcurrido el plazo de garant√≠a a que se refiere la cl√°usula anterior se proceder√° a la liquidaci√≥n del contrato conforme a lo dispuesto en el art√≠culo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P√ļblicas.

CL√ĀUSULA TRIG√ČSIMO TERCERA. Jurisdicci√≥n

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa con sede en Burgos.

 

6.- SOLICITAR SUBVENCIONES CONVOCADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LE√ďN:

6.1.-¬†Vista la convocatoria efectuada en el BOCYL n√ļmero 16 de 26 de enero de 2009 mediante ORDEN IYJ/106/2009, de 23 de enero, por la que se efect√ļa convocatoria p√ļblica para la concesi√≥n de ayudas a municipios que cuenten con servicios supramunicipales, con cargo al Fondo de Cooperaci√≥n Local para 2009. Visto que se cuenta con los requisitos necesarios para presentarse, con el Informe favorable de Secretar√≠a y el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras, se acuerda por unanimidad concurrir a dicha subvenci√≥n presentando proyecto para implantaci√≥n de nuevo alumbrado as√≠ como mejora del existente, todo ello, seg√ļn la documentaci√≥n obrante en el expediente.

 

6.2.-¬†Vista la convocatoria efectuada en el BOCYL n√ļmero 16 de 26 de enero de 2009 mediante ORDEN IYJ/109/2009, de 23 de enero, por la que se efect√ļa convocatoria p√ļblica para la concesi√≥n de subvenciones dirigidas al cumplimiento y ejecuci√≥n de determinadas medidas del Pacto Local de Castilla y Le√≥n para 2009. Visto que se cuenta con los requisitos necesarios para presentarse, con el Informe favorable de Secretar√≠a y el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras, se acuerda por unanimidad concurrir a dicha subvenci√≥n presentando proyecto para acometer obras de reforma para mejora de edificio de las ‚ÄúAntiguas Escuelas‚ÄĚ que acoge la biblioteca p√ļblica municipal as√≠ como sede de Asociaciones Municipales inscritas en el Registro Municipal, todo ello, seg√ļn la documentaci√≥n obrante en el expediente.

 

7.- APROBAR PLIEGOS QUE REGIR√ĀN CONCURSO PARA ADJUDICACI√ďN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS DE CULTIVO:¬†Por unanimidad de los presentes se acuerda retirar el asunto del presente Pleno y llevarlo a la siguiente sesi√≥n.

 

8.- DACI√ďN DE CUENTAS:¬†La Sra. Alcaldesa procede a dar cuentas de los Decretos 84 a 88 de 2008, 1 a 3 de 2009, (rectificaci√≥n solicitante dominio p√ļblico en cementerio municipal; completar solicitud subvenciones de la Diputaci√≥n Provincial de Burgos: relativa a acondicionamiento de Riberas, Feria de San Jos√©¬† Feria de la Huerta as√≠ como la relativa a reparaci√≥n de caminos rurales de acceso a zonas de cultivo y se√Īalizaci√≥n de Miradores paisaj√≠sticos; reconocimiento de obligaciones y ordenaci√≥n de pagos; renovaci√≥n de cuenta de cr√©dito y contratar una nueva con el Banco de Cr√©dito Local de Espa√Īa S.A.; reconocimiento de obligaci√≥n; reconocimiento grado secretar√≠a; bases y convocatoria concurso para cartel Feria de San Jos√©; expediente de modificaci√≥n de cr√©ditos por generaci√≥n derivado del Fondo Estatal de Inversi√≥n Local; solicitar subvenci√≥n a Caja Burgos para ‚ÄúCentro C√≠vico de Actividades Culturales‚ÄĚ respectivamente), as√≠ como de la Junta de Gobierno Local 10/08.

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

No se formulan.

 

 

Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las veintiuna horas, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental en la fecha del encabezado.

 La Alcaldesa,                                                         La Secretaria,

 

Fdo: Montserrat Aparicio Aguayo. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Fdo: M¬™ √Āngeles Madrid Arlanz√≥n.¬†

Fecha: 
Viernes, 12 Febrero, 2016
A√Īo: 

Destacados

A √ļltima hora de la ma√Īana de ayer, una veintena de alumnos del colegio Domingo Viejo de Melgar de Fernamental hac√≠an ‚Äėpellas‚Äô con sus profesores para conocer el centro de interpretaci√≥n Pis√≥rica. La excursi√≥n dio mucho de s√≠, pues pusieron a prueba su habilidad con las ca√Īas en la balsa con el objetivo de pescar truchas arcoiris.

Scroll top